АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-22244/2022

г. Ставрополь

03 июля 2023 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Соловьевой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Головиной А.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску министерства строительства и  архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1172651021124, ИНН 2634101115,  

к обществу с ограниченной ответственностью «СтройПромТорг», г. Ставрополь, ОГРН  1142651015539, ИНН 2636809256,  

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному  контракту от 30.03.2021 № 110ЭОК-2021 на выполнение подрядных работ по объекту  «Строительство амбулатории модульного типа в ст. Старопавловской ГБУЗ СК «Кировская  районная больница» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края в сумме 3  840 606 руб. 45 коп.,  

при участии представителя истца Геворкяна С.А. по доверенности № 67 от 08.01.2023  и представителя ответчика Магомедова Д.Г. по доверенности № 55 от 08.11.2022,  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении требований министерства строительства и архитектуры  Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1172651021124, ИНН 2634101115, отказать.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья И.В. Соловьева