АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-15671/2023 

Р Е Ш Е Н И Е 

именем Российской Федерации резолютивная часть  

27 апреля 2024 г. г. Кемерово 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Куликовой Т.Н, при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Давтян А.Т.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому некоммерческой  организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса", г.  Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> к обществу с ограниченной  ответственностью "Архитектурно строительная компания", г. Прокопьевск, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***> о взыскании 141 242,47 руб. неустойки,  

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  "Архитектурно строительная компания", г. Прокопьевск, ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***> о взыскании 304 401, 66 руб. долга, 2531, 65 руб. процентов за пользование  чужими денежными средствами,  

Руководствуясь статьями 110, 167, 171, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

исковые требования некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Кузбасса", г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>  удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно  строительная компания", г. Прокопьевск, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> в  пользу некоммерческой организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Кузбасса", г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>: 141 242,47 руб.  неустойки, а также 2000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно  строительная компания", г. Прокопьевск, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>  оставить без удовлетворения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно  строительная компания", г. Прокопьевск, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> в  доход федерального бюджета 3237 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья Т.Н. Куликова