23/2019-273291(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-40585/2018

город Новосибирск

26 декабря 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Курмыгиной А.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания «Магистраль», г. Новосибирск,  

к ответчику: администрации Искитимского района Новосибирской области, г. Искитим  Новосибирской области,  

третьи лица: 1) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования "Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения"  (ОГРН 1025401011680), г. Новосибирск, 2) общество с ограниченной ответственностью  «Промстрой» (ОГРН 1065404087473),  

о признании недействительными решений администрации Искитимского района  Новосибирской области от 25.09.2018 об одностороннем отказе от исполнения  обязательств и решения от 23.10.2018 по муниципальному контракту № 2018.217618 от  31.05.2018, взыскании задолженности в размере 8969791,56 рублей, неустойки в размере  65471,16 рублей,  

при участии в судебном заседании представителей 

истца: Боровихина А.И. по доверенности от 01.11.2019, паспорта, удостоверение  адвоката,  

ответчика: Зубаревой С.С. по доверенности № 60 от 04.12.2019, паспорт, удостоверение  адвоката,  

третьих лиц: не явились, извещены. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 151, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

принять отказ от исковых требований в части признания недействительным  решения Администрации Искитимского района Новосибирской области от 25.09.2018 об  

одностороннем отказе от исполнения обязательств по муниципальному контракту   № 2018.217618 от 31.05.2018; признания недействительным решения Администрации  Искитимского района Новосибирской области от 23.10.2018 об одностороннем отказе от  исполнения обязательств по муниципальному контракту № 2018.217618 от 31.05.2018.  Прекратить производство по делу в указанной части.  

Взыскать с администрации Искитимского района Новосибирской области (ОГРН  1045403649631) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Магистраль» (ОГРН 1165476076897) 4687852 рубля 08 копеек  задолженности, 3399191 рубль 80 копеек стоимости дополнительных работ, 555911  рублей 72 копейки неустойки, 100000 рублей судебных расходов по оплате судебной  экспертизы, 66215 рублей государственной пошлины по иску.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Магистраль» (ОГРН 1165476076897) из федерального бюджета  Российской Федерации 13956 рублей государственной пошлины. Справку выдать.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Л. Серёдкина 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного департамента 

Дата 06.08.2019 6:46:35

Кому выдана Серёдкина Екатерина Леонидовна