АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная ул, д.  8,  Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru

Тел. (384-2) 45-10-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А27-14386/2021

город Кемерово

23 сентября 2021 года

Резолютивная часть решения изготовлена 13 сентября 2021 года.

Мотивированное решение изготовлено 23 сентября 2021 года.

            Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куликовой Т.Н., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению федерального казенного учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области", г.Кемерово  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,

к обществу с ограниченной ответственностью "Сибирь ритейл групп", г.Новосибирск ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>

о взыскании 5000руб. штрафа,

у с т а н о в и л :

Федеральное казенное учреждение "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Сибирь ритейл групп" о взыскании 5000руб. штрафа.

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком обязательств в рамках государственного контракта №175-20 от 16.09.2020, что послужило основанием для начисления штрафа. 

Ответчик извещен о рассмотрении дела надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отзыв не направил. 

Ответчик о рассмотрении дела извещен надлежащим образом, отзыв не направил.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в отдельности и в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), арбитражный суд установил следующее.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) 16.09.2020 заключен государственный контракт №175-20, по условиям пункта 1.1 которого исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по уборке и обслуживанию зданий, помещений, территорий, а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги по цене обусловленной спецификацией (приложение №1).

Место, объемы оказания услуг и объекты заказчика содержатся в спецификациях (приложение №1) (пункт 1.2 контракта). 

В силу пункта 2.1 цена контракта составляет 5 910 370 руб. 31 коп.

Срок выполнения работ с 01.01.2021 по 31.12.2021 (пункт 5.1 контракта).

Из пункта 5.1 контракта, пункта 1 раздела 11, пункта 1 раздела 12 спецификации следует, что исполнитель в срок до 01.10.2020 с целью проведения проверок и своевременному оформлению пропусков на период действия контракта, обязан предоставить заказчику данные по персоналу, привлекаемую к оказанию услуг (Ф.И.О., паспортные данные), в связи с обслуживанием режимных объектов. 

Заказчик направил в адрес исполнителя претензию №17/4216 от 18.12.2020 с требованием предоставить данные по персоналу, однако, исполнитель не приступил к выполнению своих обязательств по спорному контракту, что отражено в актах об отсутствии на рабочем месте сотрудников ответчика. 

В связи с неисполнением ответчиком своих обязательств в рамках спорного контракта, истцом вручено письмо №17/4330 от 29.12.2020 с решением об одностороннем отказе от исполнения контракта, а также с требованием об оплате штрафа, которое оставлено без удовлетворения,  в связи с чем, истец обратился с настоящим иском в суд.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача и приемка выполненных работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

На основании части 1 статьи 708  ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Право заказчика на отказ от исполнения договора подряда предусмотрено положениями статей 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Пунктом 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. 

На основании части 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

Истцом ответчику вручено решение от 29.12.2020 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта с требованием о выплате суммы штрафа.

В пункте 1 статьи 329 ГК РФ установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В пункте 7.7 контракта предусмотрено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены контракта (этапа) (но не более 5000 руб. и не менее 1000 руб.) в сумме 5000 руб.

Учитывая, что ответчик не приступил к исполнению предусмотренных контрактом обязательств, истцом правомерно предъявлены ко взысканию штрафные санкции в установленном контракте размере.

С учетом изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина относится на ответчика, поскольку исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирь ритейл групп" в пользу федерального казенного учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области" 5000 руб. штрафа.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирь ритейл групп" в доход федерального бюджета 2000 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа  по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. 

Согласно части 1 статьи 177, части 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные акты, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня их принятия (вынесения), в связи с чем, могут быть направлены на бумажном носителе лицам,  участвующим в деле, по их заявлению.

Судья                                                                                             Т.Н. Куликова