Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

город  Волгоград

«28» марта 2023 года

Дело № А12-19379/2022

Резолютивная часть оглашена 22 марта 2023  года

Полный текст изготовлен 28 марта 2023 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрел в судебном заседании дело по иску акционерного общества «Авиаагрегат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Красный октябрь» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании задолженности, неустойки,

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Красный Октябрь» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к акционерному обществу «Авиаагрегат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании денежных средств,

третье лицо – акционерное общество «Корпорация Красный Октябрь» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

В судебном заседании участвовали:

от истца – ФИО1, по доверенности от 06.10.2022,

от ответчика – ФИО2, по доверенности от 01.09.2022,

от третьего лица – ФИО3, по доверенности от 01.01.2023.

 

Акционерное общество «Авиаагрегат» (далее – истец) обратился в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Красный Октябрь» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по предоплате по спецификации №4528/2019/КГ/001/002 от 22.10.2019 в размере 788 384 руб. 52 коп., предоплату по спецификации №4528/2019/КГ/001/003 от 15.11.2019 в размере 2 107 662 руб. 48 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 24.05.2022 по 23.06.2022 в размере 26 580 руб. 16 коп., процентов  за пользование чужими денежными средствами с 24.06.2022 по день уплаты суммы задолженности, договорную неустойку в размере 10 724 522 руб. 58 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 91 236 руб.

В Арбитражный суд Волгоградской области 15 сентября 2022 года поступил встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Красный Октябрь» о взыскании штрафа за несвоевременный расчет за товар в размере 10 000 руб., стоимости услуг по обеспечению сохранности товара в размере 40 000 руб., а также уплаченную государственную пошлину в размере 2000 руб.

От истца по встречному иску,  в порядке ст. 49 АПК РФ, поступило заявление  об уточнении исковых требований, окончательно истец просил взыскать штраф за несвоевременный расчет за товар в размере  288 170 руб. 51 коп., стоимость услуг по обеспечению сохранности товара за период с 13.04.2020 по 28.10.2020 в размере 1 544 837 руб. 15 коп., а также уплаченную государственную пошлину, судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 65 000 руб.

Заявление принято судом к рассмотрению.

            По результатам рассмотрения спора, суд

установил:

Между АО «Авиаагрегат» (Истец) и ООО «ГК «Красный Октябрь» (Ответчик) был заключен Договор N 4528/2019/ГК/АА-1205/2019 от 01.10.2019 (далее -Договор), по которому Ответчик обязался поставить продукцию, а Истец принять и оплатить ее. 

Наименование продукции, ее стоимость, сроки поставки, порядок расчетовопределены  в Спецификациях к Договору.

В рамках исполнения договора между Сторонами была подписана  спецификация

№ 4528/2019/ГК/001/002 от 22.10.2019 на поставку проката сортовогогорячекатаного (марка стали 30ХГСН2А, размер  236x2000/6000 мм.) в количестве 300 тн, на общую сумму 29 106 000 рублей.

АО «Авиаагрегат» перечислило 01.11.2019 Поставщику предоплату в размере5 821 200 рублей платежным поручением № 12419, затем  за период с 21.11.2019 по 13.12.2019  была перечислена сумма в размере 23 284 800 руб.

Покупатель исполнил свою обязанность по поставке частично. Сумма недопоставленной продукции по  спецификации № 4528/2019/ГК/001/002 от 22.10.2019 составляет 788 384,52 руб.

По спецификации 4528/2019/ГК/001/003 от 15.11.2019 на поставку проката сортового горячекатаного (марка стали 30ХГСН2А, размера 236x2000/6000 мм.) в количестве 300 тн на общую сумму 29 106 000 руб.  АО «Авиаагрегат» перечислило ответчику  13.12.2019 сумму предоплаты в размере 5 821200 рублей платежным поручением № 14509. Поставка произведена на сумму 3 713 537,52 руб. Сумма недопоставленной продукции по спецификации 4528/2019/ГК/001/003 от 15.11.2019 составляет 2 107 662,48 руб.

Всего ответчиком недопоставлено истцу товара на сумму  2 896 047 руб.

   Согласно части 3 статьи 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Доказательств передачи товара ответчиком не предоставлено, в связи с чем исковые требований в указанной части  подлежат удовлетворению.

 На сумму аванса ответчику начислены проценты по ст. 395 ГК РФ. Расчет процентов судом проверен и  признан ошибочным, так как начислен без учета моратория, действующего в период с 01.04.2022 по 01.10.2022 включительно.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления.

В соответствии с п. 3 указанного постановления оно вступает в силу со дня его официального опубликования (01.04.2022) и действует в течение 6 месяцев.

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что правила о моратории распространяются на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория, независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Как следует из правовой позиции, изложенной в «Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2», утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020 (ответ на вопрос № 10), одним из последствий введения моратория является прекращение начисления неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

По смыслу пункта 4 статьи 395 ГК РФ этот же правовой режим распространяется и на проценты, являющиеся мерой гражданско-правовой ответственности.

В таком случае, в связи с установлением Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» соответствующего моратория,  суд взыскивает с ответчика в пользу истца проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 02.10.2022  по день фактического  погашения взысканной суммы.

Кроме того, истцом заявлены требования о взыскании штрафа в размере  10 724 522,58 руб. за нарушение срока поставки.

Указанные требования суд счел не подлежащими удовлетворению.

Как указано в пункте 1.2. Договора, наименование, качественные и количественные характеристики товара, указываются в Спецификациях к настоящему Договору, которые оформляются в виде приложений к Договору и являются неотъемлемой его частью.

Согласно п. 3.4. Договора отгрузка товара ж/д транспортом осуществляется в течение 10 календарных дней после изготовления товара при условии оплаты согласно договору.

Согласно спецификации № 4528/2019/ГК/001/003 от 15.11.2019г., являющейсянеотъемлемой частью договора № 4528/2019 ГК от 01.10.2019г. (п.7), срок поставки 45 рабочих дней с момента получения предоплаты на расчетный счет Поставщика. Допускается поставка партиями (п.3).

Порядок оплаты: Расчеты за продукцию производятся в следующем порядке: 20%предоплата - в течение 10 рабочих дней после подписания договора и оставшиеся 80% - втечение 10 рабочих дней после получения от поставщика уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Таким образом, стороны согласовали наступление обязанности Покупателя по оплате в зависимости от даты подписания договора и от получения Покупателем извещения о готовности продукции к отгрузке, то есть до передачи товара.

На основании  ч. 1 статьи 487 ГК РФ, в случаях, когда договором купли-продажипредусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором.

ООО «ГК «Красный Октябрь» во исполнение условий спецификации изготовило товар в количестве 284,686 тонн на общую сумму 27 620 326 руб. и уведомлением № 15-124/ГК от 22.01.2020г. сообщило об этом АО «Авиаагрегат».

Однако АО «Авиаагрегат» не исполнило свою обязанность по внесению в полном объеме  второй части предоплаты.

Таким образом, для наступления у Поставщика обязанности по поставке товара Покупателем должна быть произведена 100% оплата готового товара.

Cуд соглашается с позицией  ООО «ГК «Красный Октябрь» в части ошибочности   доводов АО «Авиаагрегат» о том, что Поставщик  не имел правоприостанавливать либо не исполнять обязательства по поставке продукции понакладной № 4528/2019/ГК/001/003 от 15.11.2019г. даже при условии неисполненияобязанности по внесению 80% предоплаты и наличия уведомления поставщикао ненадлежащем исполнении обязательств покупателем.

Как  установлено при рассмотрении спора, претензией № 15-1020/ГК от 27.03.2020г., полученной АО «Авиагрегат» 07.04.2020г. согласно почтовому уведомлению № 80086746391462, ответчик потребовал от Истца доплаты аванса на сумму 21 170 377, 90 руб., уплатить штраф за несвоевременный расчет за товар в сумме 529 259,45 руб., произвести оплату услуг по обеспечению сохранности товара в размере 1 058 518, 90 руб., а также осуществить мероприятия по принятию/получению проката в количестве 284,686 тн, изготовленного в соответствии со спецификацией № 4528/2019/ГК/001/003 от 15.11.2019г.

Утверждая, что сроки поставки нарушены с 26.02.2020г., истец не направлял претензий с требованием об исполнении обязательств. При этом в течение двух лет истец не расторгал договор, не отказался официально от его исполнения.

Согласно пункта 1.2. Договора, наименование, качественные и количественныехарактеристики товара, указываются в Спецификациях к настоящему Договору, которыеоформляются в виде приложений к Договору и являются неотъемлемой его частью.

Согласно п. 3.4. Договора отгрузка товара ж/д транспортом осуществляется в течение 10 календарных дней после изготовления товара при условии оплаты согласно договору.

В п. 5 спецификации согласовано, что  поставка товара осуществляется жд транспортом при условии оплаты согласно договору.

Согласно спецификации № 4528/2019/ГК/001/003 от 15.11.2019г., являющейсянеотъемлемой частью договора № 4528/2019 ГК от 01.10.2019г. (п.7), срок поставки 45 рабочих дней с момента получения предоплаты на расчетный счет Поставщика. Допускается поставка партиями (п.3). Расчеты за продукцию производятся в следующем порядке: 20% предоплата - в течение 10 рабочих дней после подписания договора и оставшиеся 80% - в течение 10 рабочих дней после получения от поставщика уведомления о готовности продукции к отгрузке.  Срок поставки - 45 рабочих дней с момента получения предоплаты на расчетный счет поставщика.

В соответствии с пунктом 1 статьи 328 ГК РФ, встречным признается исполнениеобязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своихобязательств. В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 

Таким образом,  вины в нарушении срока поставки со стороны ответчика, по мнению суда,  не имеется.  Вместе с тем, в отсутствии поставки ответчик не может удерживать денежные средства, полученные за такую поставку.

Исходя из изложенного, первоначальные исковые требования признаны судом подлежащими удовлетворению частично.

Встречные исковые требования признаны судом подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Как указано в пункте 1.2. Договора, наименование, качественные и количественные характеристики товара, указываются в Спецификациях к настоящему Договору, которые оформляются в виде приложений к Договору и являются неотъемлемой его частью.

Согласно п. 3.4. Договора отгрузка товара ж/д транспортом осуществляется в течение 10 календарных дней после изготовления товара при условии оплаты согласно договору.

Согласно спецификации № 4528/2019/ГК/001/003 от 15.11.2019г., являющейся неотъемлемой частью договора № 4528/2019 ГК от 01.10.2019г. (п.7), срок поставки 45 рабочих дней с момента получения предоплаты на расчетный счет Поставщика. Допускается поставка партиями (п.3).

Порядок оплаты: Расчеты за продукцию производятся в следующем порядке: 20% предоплата - в течение 10 рабочих дней после подписания договора и оставшиеся 80% - в течение 10 рабочих дней после получения от поставщика уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Как указано в ч. 1 статьи 487 ГК РФ, в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором.

Как уже было сказано выше, оплата истцом не была произведена своевременно в полном объеме.

Согласно пункту 6.1. Договора, в случае неоплаты товара в течение 5 (пяти) календарных дней после уведомления о готовности к отгрузке, Поставщик вправе принять товар на ответственное хранение. В этом случае Покупатель оплачивает услуги Поставщика по обеспечению сохранности товара в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки.

Претензией № 15-1020/ГК от 27.03.2020г., полученной АО «Авиагрегат» 07.04.2020г. согласно почтовому уведомлению № 80086746391462, ответчик потребовал от Истца доплаты аванса, уплаты штрафа  штраф за несвоевременный расчет за товар и произвести оплату услуг по обеспечению сохранности товара, а также осуществить мероприятия по принятию/получению проката, изготовленного в соответствии со спецификацией № 4528/2019/ГК/001 /003 от 15.11.2019г.

Данная претензия осталась без внимания со стороны АО «Авиаагрегат».

Расчет стоимости услуг по обеспечению сохранности товара произведен  за период с 13.04.2020 по 28.10.2020. Расчет судом принят.

Согласно пункту 6.2. Договора, в случае несвоевременного расчета за поставленный товар Поставщик вправе предъявить покупателю штраф в размере 0,05% от суммы неоплаченного товара за каждый день просрочки.

Учитывая, что товар был изготовлен и готов к отгрузке, о чем покупатель был уведомлен, обязанность по оплате товара возникла у покупателя 06.02.2020г.

Суд соглашается с доводами  ответчика о том, что  в соответствии с пунктом  5.6. Договора, все окончательные расчеты за отгруженный товар производятся в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки.

Учитывая, что поставленная частично продукция была проавансирована в размере 20% от ее стоимости платежным поручением № 14509 в соответствии с условиями спецификации от 15.11.2019г., сумма окончательного расчета составляет 80% от ее стоимости, то есть 2 970 830,02 руб.

Таким образом,  в отношении поставленной продукции на сумму 3 713 537, 52 по товарным накладным №№ 6966, 6967 от 15.06.2020 года у покупателя возникла обязанность оплатить поставленный товар в течение 5 календарных дней, считая с 15.06.2020г., а нарушение этой обязанности он допустил начиная с 21.06.2020г. Неустойка рассчитана по 31.12.2020 (дата окончания срока действия договора № 4528/2019/ГК/АА-1205/2019 от 01.10.2019 года).

С учетом изложенного, суд счел встречные требования подлежащими удовлетворению.

Ответчиком заявлено о взыскании расходов на оплату услуг представителя за рассмотрение первоначального иска в размере 50 000 руб., за рассмотрение встречного иска в размере 15 000 руб. Исходя их характера спора, объема подготовленных и предоставленных документов, суд счел указанный размер расходов разумным.

В соответствии с п. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, которая участвует в деле.

Таким образом, понесенные ответчиком расходы на представителя  при рассмотрении первоначального иска подлежат взысканию пропорционально  удовлетворенным   требованиям. Первоначальные требования удовлетворены на 21,23 % (процент отказа в иске – 78,77%).

Встречные требования удовлетворены в полном объеме.

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.110, 112, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,   

решил:

Первоначальный иск удовлетворить частично.

            Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Красный Октябрь» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу акционерного общества «Авиаагрегат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) предоплату в размере 2 896 047 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ, начисленные на сумму долга в размере 2 896 047 руб. с 02.11.2022 по день фактического исполнения обязательства, а так же государственную пошлину  в размере 19 367 руб. В остальной части иска отказать.

Взыскать с акционерного общества «Авиаагрегат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Красный Октябрь» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы на оплату услуг представителя в размере 39 385 руб. в пропорциональном соотношении от размера отказанных в иске  сумм.  

            Встречные требования удовлетворить.

            Взыскать с  акционерного общества «Авиаагрегат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Красный Октябрь» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  штраф в размере  288 170,51 руб., стоимость услуг по хранению товара в размере 1 544 837,15 руб., всего 1 883 007,66 руб., а также государственную пошлину в размере 31 830 руб. и расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 руб. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Красный Октябрь» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 10 000 руб.

            Путем зачета первоначальных и встречных требований окончательно взыскать с с общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Красный Октябрь» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу акционерного общества «Авиаагрегат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) сумму в размере 1 063 039,34 руб., проценты по ст. 395 ГК РФ, начисленные на сумму долга в размере 1 063 039,34 руб.. с 02.11.2022 по день фактического исполнения обязательства.

Взыскать с  акционерного общества «Авиаагрегат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Красный Октябрь» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) государственную пошлину  в размере 12 463 руб. и расходы на оплату услуг представителя в размере 54 385 руб.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Красный Октябрь» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 10 000 руб.

            Решение в полном объеме изготовлено в течение 5 рабочих дней с даты оглашения резолютивной части.

Решение может быть обжаловано в течение  одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Волгоградской области.

 

Судья                                                                                                                           Попова Т.В.