43/2018-89240(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, 

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А34-1231/2018

г. Курган

19 декабря 2018 года

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Желейко Т.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания в письменном виде и с использованием  средств аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению Некоммерческой организации  «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской  области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Киселев»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 160 816 руб. 71 коп., 

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания «Киселев» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Курганской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

взыскании 168 304 руб., 

третье лицо: Государственное казённое учреждение «Управление капитального  строительства Курганской области»,  

при участии: 

до перерыва, после перерыва: данные в протоколе судебного заседания,  

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

исковое заявление удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Киселев» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Курганской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 107 460 руб. 91 коп. неустойки; 3 892 руб. 00 коп. расходов по уплате  государственной пошлины.  

Встречное исковое заявление удовлетворить частично.  

Взыскать с Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального  ремонта многоквартирных домов Курганской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строительная  

компания «Киселев» (ОГРН 1064501181117, ИНН 4501126393): 57 376 руб. 70 коп.  неустойки; 2 062 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

В результате зачёта взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания «Киселев» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Курганской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>): 50 084 руб. 21 коп. неустойки; судебные расходы на уплату  государственной пошлины в размере 1 830 руб. 00 коп.  

Возвратить Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального  ремонта многоквартирных домов Курганской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную  пошлину в размере 06 руб. 69 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия  решения (изготовления решения в полном объёме) через Арбитражный суд Курганской  области.  

Судья Т.Ю. Желейко