900109550_38257453 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е Р Е Ш Е Н И Е  

(резолютивная часть)

Дело № А40-58811/23-134-311

17 января 2024 года

город Москва

  Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Титовой Е. В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Адыг У. Г., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: 

истец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14» (117556, ГОРОД  МОСКВА, ФРУКТОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 5А, ОГРН: 1035009568439, Дата присвоения  ОГРН: 23.04.2003, ИНН: 5047054473)  

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИФ-ЮГ»  (350051, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР ГОРОД, ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО  УЛИЦА, ДОМ 99, КВАРТИРА 30, ОГРН: 1112308001332, Дата присвоения ОГРН:  14.02.2011, ИНН: 2308175769)  

о взыскании неустойки в размере 328 476 руб. 63 коп. за нарушение сроков выполнения  работ по договору субподряда от 03.08.2020 № 10, неустойки в размере 352 355 руб. 16  коп. за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 01.09.2020 №  11, неустойки в размере 218 184 руб. 73 коп. за нарушение сроков выполнения работ по  договору субподряда от 05.10.2020 № 12.  

при участии в судебном заседании: от истца: не явился, извещен; от ответчика: не явился, извещен; 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Диф-Юг» (ИНН:  2308175769) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия  «Главное военно-строительное управление № 14» (ИНН: 5047054473) неустойку за  период со 02 октября 2022 года до 09 декабря 2022 года в размере 77 481 руб. 07 коп.  

Дополнительное решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный  апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья: Е. В. Титова