30/2022-16800(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-14803/2020

г. Тюмень

07 февраля 2022 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Мингалевой Е.А., при ведении  протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи  Стафеевым А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному иску  ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о признании недействительными акта КС-2 № 1 и справки КС-3 № 1 от  30.11.2019 на сумму 9 222 675 руб. 10 коп. + НДС 20% в размере 1 844 535 руб. 02 коп., акта  КС-2 № 1 и справки КС-3 № 2 от 12.12.2019 на сумму 1 958 619 руб. 87 коп. + НДС 20% в  размере 391 723 руб. 97 коп., а также об обязании ИП ФИО1 заключить  дополнительное соглашение к договору с актами сдачи-приемки работ в редакции,  предложенной подрядчиком письмом от 06.05.2020 № 1102 с установлением цены работ без  НДС в связи с применением субподрядчиком упрощенной системы налогообложения, а также  взыскании общей задолженности по договору субподряда от 14.10.219 № 321/2019, по  встречному иску Индивидуального предпринимателя ФИО1 к  ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» о взыскании денежных средств, руководствуясь ст. 110, 167171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный  суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 в  пользу ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» неустойку в общем размере 4 327 136 рублей, а также  44 472 рубля государственной пошлины, 250 000 рублей расходы на проведение экспертизы.  

Возвратить ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» с депозита суда денежные средства в  размере 103 000 рублей, перечисленные на основании платежного поручения от 29.10.2021 №  11687.  

Возвратить ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» из федерального бюджета РФ 11 940 рублей  государственной пошлины, излишне перечисленной на основании платежного поручения от  13.08.2020 № 6682. Выдать справку на возврат государственной пошлины.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» в пользу Индивидуального  предпринимателя ФИО1 1 283 021 рубль основного долга.  

Взыскать с ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» в доход федерального бюджета РФ 7 341  рубль.  

По результатам произведенного зачета первоначального и встречного исковых  требований взыскать Индивидуального предпринимателя ФИО1 в  пользу ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» неустойку в общем размере 3 044 115 рублей неустойки,  а также 44 472 рубля государственной пошлины, 250 000 рублей расходы на проведение  экспертизы.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Выплатить ООО «Западно-Сибирский Центр Независимых» (ИНН: 

<

***>, КПП  720301001) с депозита Арбитражного суда Тюменской области денежные средства в общем  

размере 250 000 рублей, перечисленные ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» на основании  платежных поручений от 23.12.2020 № 10531, от 02.06.2021 № 5484, по следующим  реквизитам: Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО  СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ, БИК 047102651, счет № 30101810800000000651, №  40702810267100023142, в назначении указать за проведение экспертизы по делу № А7014803/2020.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской  области.  

Судья Мингалева Е.А. - 30 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 21.12.2021 9:46:03

 Кому выдана Мингалева Елена Аркадьевна