Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-8602/2023

17 июля 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  07 июля 2023 года. Полный текст решения изготовлен  17 июля 2023 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Радынов С.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (125466, 

<

...>, ЭТ 5 ПОМ I КОМ 16, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.10.2013, ИНН: 

<

***>)

ответчик САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА (196105, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.12.2002, ИНН: 

<

***>)

 о признании подпунктов 4.1.6, 4.5.5, 4.5.9 Контракта  ничтожными, взыскании 31945,84 руб. неосновательного обогащения, 1025,33 руб. процентов за период с 17.08.2022 по 17.01.2023 и, начиная  с 18.01.2023, проценты по день фактического исполнения обязательства по оплате.

при участии: от истца – ФИО2, доверенность от 27.07.2022, от ответчика –ФИО3, доверенность от 28.12.2022 

 

установил:

ООО "ПК ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ" (далее истец, Общество, Поставщик) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, СПБ ГУП ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА (далее ответчик, Предприятие, Заказчик)  о признании подпунктов 4.1.6, 4.5.5, 4.5.9 Контракта ничтожными, взыскании 31945,84 руб. неосновательного обогащения, 1025,33 руб. процентов за период с 17.08.2022 по 17.01.2023, процентов с 18.01.2023 по день фактического исполнения обязательства по оплате. Уточнения приняты судом.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные (уточненные) требования. Представитель ответчика иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Исследовав обстоятельства дела, представленные доказательства, суд полагает в иске отказать.

20.01.2022 СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС» в единой информационной системе (https://zakupki.gov.ru) было размещено извещение (идентификационный код закупки № 0572200002822000001) о проведении открытого электронного аукциона на поставку трамвайных вагонов двух и трехсекционных со 100% низким уровнем пола, в рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее– Закон 44 - ФЗ). 

01.03.2022 по результатам открытого электронного аукциона, сторонами был заключен контракт за № 1.44/2022-ЭА на поставку трамвайных вагонов двух и трехсекционных со 100% низким уровнем пола (далее Контракт).

Согласно п. 1.3. Контракта, Поставщик должен поставить Заказчику трамвайные вагоны в количестве 57 единиц, из которых: 54 ед. - трамвайные вагоны двухсекционные со 100% низким уровнем пола и 3 ед.  - трамвайные вагоны трехсекционные со 100% низким уровнем пола.

Трамвайный вагон с зав. № 00015 был поставлен 22 июля 2022 г., что подтверждается товарно-транспортной накладной от 22.07.2022 № 00923-15 и универсально-передаточным документом (УПД) от 22.07.2022 №22072022/01.

Техническая приемка была осуществлена 29.07.2022 (акт технической приемки от 29.07.2022 № б/н). 

Окончательная приемка произведена 01.08.2022 № 9 по акту сдачи-приемки Товара (приложение № 3 к Контракту).

Электронная приемка товара производилась сторонами 01.08.2022, что подтверждается актом от 01.08.2022 № 9.

В соответствии с п. 2.8 Контракта Ответчик 02 августа 2022 г. исх. № 1.31-517 произвел удержание денежных средств в размере 31 945,84 рублей из причитающейся оплаты за поставленный товар: трамвайный вагон модели 71-923М с зав. № 00015 (далее трамвайный вагон).

В обосновании своих действий Ответчик ссылается на факт того, что в соответствии с приложением № 4 к Контракту, в редакции дополнительного соглашения от 24.05.2022 № 4, Поставщик должен был произвести поставку до 31.07.2022, но Поставщик поставил трамвайный вагон (зав. № 00015) с нарушением срока поставки (01.08.2022 г.), что подтверждается актом сдачи-приемки товара № 9. 

Из изложенного следует, что Поставщиком была допущена просрочка обязательства по поставке товара на 1 день (01.08.2022 г.).

Истец не согласен с действиями Ответчика и считает их неправомерными.

В соответствии с п. 4.5 Контракта, приемка товара производится в следующем порядке:  в соответствии с п.п. 4.5.1 Контракта Поставщик обязуется поставить весь Товар в сроки, указанные в Графике поставки Товара (Приложение № 4 к Контракту).

Поставщик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки Товара Заказчику проводит работы по подготовке Товара к приемке, передает Заказчику все документы, обязанность по предоставлению которых предусмотрена Контрактом, в том числе передаточные документы, указанные в п. 4.1.6 Контракта, счета и счета-фактуры (в случае, если Цена Контракта облагается НДС), и уведомляет Заказчика о готовности Товара к приемке (пп. 4.5.2 Контракта).

Согласно пп. 4.5.3 Контракта, приемка Товара производится в три этапа: I) техническая приемка (п.п. 4.5.4 Контракта), II) окончательная приемка (п.п. 4.5.5 Контракта) и III) электронная приемка (п.п. 4.5.7 Контракта).

I) Техническая приемка Товара производится Заказчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Поставщика, указанного в п. 4.5.2 Контракта. Для проведения технической приемки Заказчик уведомляет Поставщика о дате ее проведения, а Поставщик обязуется обеспечить явку на техническую приемку своих уполномоченных представителей (пп. 4.5.4. Контракта).

В ходе технической приемки Заказчик проверяет ассортимент, качество, количество, комплектность и соответствие Товара всем иным условиям Контракта и приложений к нему. 

В случае если в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложений к нему Товар должен обладать определенными показателями и техническими характеристиками, но измерение конкретных параметров таких показателей и/или характеристик невозможно с использованием оборудования Заказчика, Поставщик обязуется обеспечить наличие необходимого измерительного оборудования в момент проведения технической приемки.

По результатам технической приемки Стороны подписывают акт технической приемки с указанием в нем либо отсутствия недостатков Товара, либо перечень выявленных недостатков и срок их устранения. 

В случае неявки Поставщика на техническую приемку либо в случае немотивированного отказа Поставщика от подписания акта технической приемки, в акте указывается соответствующая отметка, а Заказчик подписывает акт единолично и в течение 3 (трех) рабочих дней направляет копию акта Поставщику. В указанном случае акт технической приемки, подписанный единолично Заказчиком, имеет юридическую силу акта, подписанного обеими Сторонами, и влечет для Сторон соответствующие юридически значимые последствия.

В случае, если срок устранения недостатков не указан в акте технической приемки, то такой срок составляет не более 4 (четырех) календарных дней с даты подписания акта технической приемки Сторонами либо с даты получения Поставщиком копии акта, в случае если акт был подписан Заказчиком единолично.

После устранения недостатков, указанных в акте технической приемки, Поставщик повторно предъявляет Товар к приемке в порядке, предусмотренном п.п. 4.5.1 - 4.5.4 Контракта.

II) После подписания Сторонами акта технической приемки без замечаний (выявленных недостатков Товара) Сторонами производится окончательная приемка Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления технической приемки (пп. 4.5.5. Контракта). 

В течение указанного срока Заказчик проверяет переданные Поставщиком документы в отношении Товара, и при отсутствии замечаний подписывает Акты сдачи-приемки Товара, составленные по форме Приложение №3, с последующим направлением одного экземпляра Поставщику, либо направляет мотивированный отказ от их подписания, в котором указывает перечень выявленных замечаний.

Все выявленные и указанные в мотивированном отказе замечания Заказчика должны быть устранены Поставщиком в срок не позднее 4 (четырех) календарных дней с даты получения мотивированного отказа Поставщиком.

После устранения недостатков, указанных в мотивированном отказе, Поставщик письменно уведомляет об этом Заказчика, а Заказчик проводит повторную окончательную приемку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления Поставщика и всех документов, в которых были выявлены недостатки.

Пунктом 4.5.6. установлено, что Заказчик вправе не отказывать в технической и/или окончательной приемке переданного Товара в случае выявления его несоответствия условиям настоящего Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и дальнейшей эксплуатации Товара.

III) После завершения окончательной приемки Стороны приступают к электронной приемке, которая проводится в следующем порядке (пп. 4.5.7. Контракта):

1) Поставщик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки Товара в соответствии с п.4.5.5 Контракта, формирует с использованием единой информационной системы (п. 9 ч.1 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 настоящего Федерального закона идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) к документу о приемке, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная подпунктом 1 настоящего пункта информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4) в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5) в случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с частями "а" и "б" подпункта 4 или частью "б" подпункта 5 настоящего пункта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

7) в случае получения в соответствии с подпунктом 6 настоящего пункта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

8) датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. Товар, соответствующий условиям Контракта, считается принятым Заказчиком с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в порядке, установленном п. 4.5.7 Контракта (пп. 4.5.8. Контракта).

Сроки устранения недостатков, указанные в п. 4.5.4, 4.5.5, 4.5.7 Контракта, не прерывают сроки передачи Товара, в связи с чем устранение Поставщиком выявленных Заказчиком недостатков не влечет освобождение Поставщика от ответственности за нарушение сроков передачи Товара (пп. 4.5.9 Контракта).

По утверждению истца, Заказчик при составлении Контракта целенаправленно (злонамерено) установил условия поставки (приемки), которые невозможно исполнить без нарушения.

Согласно пп. 4.1.1. Контракта, ассортимент, количество, комплектность, технические требования и показатели указываются в приложениях к настоящему Контракту. Поставщик обязан обеспечить поставку Товара и указывать его в транспортных, товаросопроводительных документах и счетах (счетах-фактурах, УПД) в тех же единицах измерения, которые указаны в Контракте и приложениях к нему.

По действующим условиям Контракта, по завершении окончательной приемки товара, Заказчик не подписывает товаросопроводительные документы, переданные на товар, а составляет акт сдачи-приемки товара. Из буквального толкования условий данного документа следует, что принимаются не документы на товар, а сам товар, при этом, про документы не идет речи. 

Согласно пп. 4.1.6. Контракта, приемка Заказчиком товара подтверждается подписанием передаточных документов, а именно: актов сдачи-приемки Товара, составленных по форме, указанной в Приложении №3 к Контракту.  Указанные документы Поставщик оформляет самостоятельно, подписывает со своей стороны и скрепляет печатью (при ее наличии) и передает Заказчику одновременно с доставкой Товара Заказчику, а также с приложением надлежаще заверенной копии документа, подтверждающего полномочия подписанта со стороны Поставщика. 

Акт сдачи-приемки Товара, составленные по форме, указанной в Приложении №3 к Контракту подписываются Заказчиком только на 2 (втором) этапе приемки товара.

В том же пп. 4.1.6. Контракта установлено, что Стороны особо оговорили, что Акты сдачи-приемки и акты технической приемки не должны содержать даты их составления. Такие даты указываются уполномоченными представителями Сторон в момент фактического подписания актов Заказчиком. 

Из изложенного следует, что по условиям Контракта, Поставщик при передаче Товара должен составить акт сдачи-приемки Товара по форме приложения № 3 к Контракту без даты передачи товар, а Заказчик сам решит, какую дату ему поставить. 

В случае если переданные акты содержат такие даты, Заказчик также указывает непосредственно перед подписью уполномоченного представителя дату фактического подписания акта. В указанном случае датой подписания акта, влекущая юридически значимые последствия для Сторон, является дата, указанная Заказчиком.

Заказчик активно использует два термина в Контракте: приемка товара и передача товара. Если в первом случае идет речь о приемо-сдаточных мероприятиях, то во втором случае о поставке товара. 

Кроме того, п. 2.8. Контракта предусмотрено, что Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать любые суммы, подлежащие оплате Поставщиком в пользу Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, суммы неустоек и убытков Заказчика, возникших по вине Поставщика, при проведении расчетов по Контракту. В указанном случае Заказчик направляет Поставщику соответствующее уведомление с указанием удерживаемой суммы и оснований для ее удержания. При этом Стороны особо оговорили, что обязательства Заказчика по оплате в случае реализации прав, предусмотренных настоящим пунктом, не будут считаться просроченными.

Оплата стоимости товара была произведена Ответчиком с учетом удержания начисленных пени – 17.08.2022.

По утверждению истца, срок поставки товара необходимо отличать от срока приемки товара, который является самостоятельным юридически значимым действием и может быть установлен контракте. При этом право Заказчика осуществлять приемку в течение установленного контрактом срока после поставки товара не отменяет право Поставщика выполнить поставку в последний день срока без учета времени на приемку товара.

По мнению истца условия подпунктов 4.1.6., 4.5.5., 4.5.9 Контракта имеют признаки злоупотребления правом, которые противоречат действующему гражданскому законодательству РФ, что влечет за собой привлечение «слабой» стороны по Контракту к ответственности (причинению финансового ущерба) и неосновательному обогащению Ответчика.

В адрес ответчика была направлена претензия, оставлена без удовлетворения.

Согласно статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.

          Статьей 309 ГК РФ определено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьями 65, 66 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ). 

Оценив в совокупности доводы сторон, представленные ими доказательства, суд находит обоснованными доводы ответчика.

          Согласно положениям статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик -продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Статьей 526 ГК РФ также предусмотрено, что по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

В силу пункта 1 статьи 456 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

Пунктом 1 статьи 465 ГК РФ установлено, количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении.

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон №44-ФЗ), контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и заявкой участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. К ним относятся условия о предмете договора, условия, которые в законе или иных правовых актах определены как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. п. 1,2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49).

Согласно пункту 1 статьи 458 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара.

Вместе с тем, условиями Контракта установлен иной момент исполнения обязанности продавца (Поставщика) передать товар.

Согласно пункту 4.4 Контракта право собственности на Товар, риск случайной гибели или порчи Товара переходят от Поставщика к Заказчику с даты приемки Товара в соответствии с п. 4.5 Контракта.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 4.5.7 Контракта датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Товар, соответствующий условиям Контракта, считается принятым Заказчиком с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в порядке, установленном п. 4.5.7 Контракта (пункт 4.5.8 Контракта).

В соответствии с пунктом 4.1.6 Контракта приемка Заказчиком Товара подтверждается подписанием передаточных документов, а именно: актов сдачи-приемки Товара, составленных по форме, указанной в Приложении №3 к Контракту. Указанные документы Поставщик оформляет самостоятельно, подписывает со своей стороны и скрепляет печатью (при ее наличии) и передает Заказчику одновременно с доставкой Товара Заказчику, а также с приложением надлежаще заверенной копии документа, подтверждающего полномочия подписанта со стороны Поставщика. Стороны особо оговорили, что Акты сдачи-приемки и акты технической приемки не должны содержать даты их составления. Такие даты указываются уполномоченными представителями Сторон в момент фактического подписания актов Заказчиком. В случае, если переданные акты содержат такие даты, Заказчик также указывает непосредственно перед подписью уполномоченного представителя дату фактического подписания акта. В указанном случае датой подписания акта, влекущая юридически значимые последствия для Сторон, является дата, указанная Заказчиком.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1, статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах», в тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения части 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента. В то же время, поскольку согласно части 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, слабая сторона договора вправе заявить о недопустимости применения несправедливых договорных условий на основании статьи 10 ГК РФ или о ничтожности таких условий по статье 169 ГК РФ.

Пунктом 10 Постановления № 16 предусмотрено, что при рассмотрении споров о защите от несправедливых договорных условий суд должен оценивать спорные условия в совокупности со всеми условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела. Так, в частности, суд определяет фактическое соотношение переговорных возможностей сторон и выясняет, было ли присоединение к предложенным условиям вынужденным, а также учитывает уровень профессионализма сторон в соответствующей сфере, конкуренцию на соответствующем рынке, наличие у присоединившейся стороны реальной возможности вести переговоры или заключить аналогичный договор с третьими лицами на иных условиях и т.д.

Стороны, являясь равными участниками отношений по Контракта на поставку и действуя своей волей и в своем интересе, достигли в Контракте соглашения о порядке исполнения Контракта (в том числе в отношении условий, указанных в пунктах 4.1.6, 4.5.5, 4.5.9 Контракта).

Истец ранее обращался в суд с иском об изменении условий ранее заключенного между Истцом и Ответчиком договора № 73/2019-ЭА от 17.05.2019 в части изменения договорной неустойки (пункт 5.2 Договора). Согласно решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-28891/2020 в иске было отказано. 

На основании изложенного суд заключает об отсутствии законных оснований для признании подпунктов 4.1.6, 4.5.5, 4.5.9 Контракта  ничтожными. На стороне ответчике не образовалось неосновательного обогащения.

В иске надлежит отказать, судебные расходы, согласно статьи 110 АПК РФ остаются на истце.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

Арбитражный суд решил:

            

            В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                            Радынов С.В.