АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Казань А65-17914/2020

Дата принятия решения – 16 декабря 2020 года 

Дата объявления резолютивной части – 09 декабря 2020 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Р.Р.Абдуллиной,

при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания Ж.О. Коцюбенко,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к государственному учреждению – Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Татарстан (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании суммы долга в размере 145 268 рублей,

с участием:

ФИО1, представляющего интересы истца по  доверенности от 06.03.2020,

ФИО2, представляющей интересы ответчика по доверенности от      27.05.2020 (диплом ДВС 0252875),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обратилось к государственному учреждению - отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Татарстан (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с иском о взыскании суммы долга в размере 145 268 рублей.  

Истец исковые требования поддержал. 

Ответчик иск не признал.

Установлено, что 17.07.2017 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен государственный контракт №11653017530170000450/103ГК ЭФ/2017.29054, по условиям которого ответчик обязался выполнить работы по выборочному капитальному ремонту здания  ГУ – УПФР в Высокогорском районе Республики Татарстан, расположенного по адресу: 

<

...>, в соответствии со сметой, определяющей объем, содержание и стоимость работ и графиком производства работ.

По завершению работ подрядчик сдает, а заказчик принимает по акту выполненные подрядчиком работы.

Стоимость поручаемых подрядчику работ по  контракту определяется в соответствии со сметой и составляет 4 366 250, 14 рубля.

Общая стоимость по контракту является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.1 контракта.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу  № А65-1524/2018 первоначальное исковое заявление о расторжении государственного контракта  №11653017530170000450/103ГК ЭФ/2017.29054, заключенного 17.07.2017 между обществом ограниченной ответственностью «Сервис-Строй» и государственным учреждением – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан, г.Казань  оставлено без рассмотрения, встречное исковое заявление удовлетворено частично, с государственного учреждения – отделение  Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) взыскана сумма долга 2 481 251,73 рубля.

В ходе рассмотрения дела  № А65-1524/2018 проведена судебная экспертиза. Эксперты в заключении №660/18 пришли к выводу о том, что выполненные ответчиком работы по ряду позиций не соответствуют СНиПам, ГОСТам, иным строительным нормам и правилам и условиям контракта,  а стоимость устранения недостатков выполненных работ составляет 738 195 рублей 42 копеек. Стоимость фактически выполненных работ (без учета стоимости устранения недостатков) была определена экспертами в размере 3 219 447,15 рубля. 

При этом эксперты обратили внимание на то, что работы по огнезащитному покрытию деревянных конструкций не рассчитаны в связи с непредставлением документов, подтверждающих соответствие качества работ, материалов и огнезащитной обработки. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан  от 14.03.2019 по делу № А65-37105/2018 на общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) возложена обязанность предоставить Государственному учреждению – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) акт (заключение) соответствия качества огнезащитной обработки после проведения работ из ИПЛ ГУ МЧС России, а также документ о соответствии качества работ – протокол определения огнезащитной эффективности огнезащитных составов и веществ. 

Стоимость работ по огнезащитному покрытию деревянных конструкций составами из сухих смесей для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 составила 145 268, 49 рубля. 

В соответствии с частью 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно пункту 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации государственный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

В силу пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Как следует из материалов дела, письмом от 11.11.2019 истец передал ответчику документы, истребованные решением суда по делу № А65-37105/2018.

Факт выполнения работ по огнезащитному покрытию деревянных конструкций подтверждается экспертным заключением.

Учитывая, что работы выполнены, они подлежат оплате ответчиком, ввиду чего заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 148, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд Республики Татарстан, 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Татарстан (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) сумму долга в размере 145 268,49 рубля, расходы по оплате государственной пошлины в размере 5358 рублей.

Решение  может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан.

СудьяР.Р. Абдуллина