АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край 

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-8551/2022

г.Чита

30 октября 2023 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования по первоначальному иску удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный  застройщик «Мир» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 216 030 руб. 23 коп. неустойки, 7 155 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

В остальной части требовании по первоначальному иску отказать.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную  пошлину в размере 3324 руб.  

Исковые требования по встречному иску удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью специализированный застройщик «Мир» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 130 450 руб. 62 коп. неустойки, 4914 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью специализированный  застройщик «Мир» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального  бюджета государственную пошлину в размере 1575 руб.  

Путем произведенного взаимозачета взыскать с общества с ограниченной  ответственностью специализированный застройщик «Мир» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 87 820 руб. 61 коп.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Е.В. Гончарук