254/2018-221198(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-3318/2018

город Саратов

05 декабря 2018 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковое заявление Закрытого акционерного общества «Радиан» в части.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Нексен» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Закрытого акционерного общества «Радиан»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность по договору подряда № НС- 0000020/4856 от 27.06.2017 года в размере 130264 рублей 37 копеек, расходы по оплате  государственной пошлины в размере 3103 рублей.  

В остальной части в удовлетворении искового заявления Закрытого акционерного  общества «Радиан» отказать.  

Встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Нексен»  удовлетворить в части.  

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Радиан» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Нексен» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за просрочку выполнения работ по договору  подряда № НС-0000020/4856 от 27.06.2017 года в размере 162370 рублей 38 копеек, убытки в  размере 338187 рублей 03 копейки, расходы по оплате государственной пошлины в размере  11767 рублей.  

Произвести зачёт первоначальных исковых требований и встречных исковых  требований. В результате зачёта первоначальных исковых требований и встречных исковых  требований взыскать с Закрытого акционерного общества «Радиан» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Нексен» (ОГРН  

1157847311610, ИНН 7811231611) неустойку за просрочку выполнения работ по договору  подряда № НС-0000020/4856 от 27.06.2017 года в размере 32106 рублей 01 копейки, убытки в  размере 338187 рублей 03 копейки , расходы по оплате государственной пошлины в размере  8664 рублей.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную  инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой  инстанции.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1