АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-2805/2023

г. Ставрополь

18 марта 2024 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Репиной А.Н., рассмотрев в  судебном заседании исковое заявление  

 общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  СМУ-2 «Югкомстрой», г. Ставрополь, ОГРН 1182651010090, ИНН 2635235023,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное монтажное  управление-2», г. Ставрополь, ОГРН 1162651056842, ИНН 2634095912,  

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора, публичного акционерного общества  «Ставропольэнергосбыт», г. Ессентуки, ОГРН 1052600222927, ИНН 2626033550,  

временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «СМУ-2»  Курочкина Валерия Петровича, г. Краснодар,  

о взыскании неустойки за период с 01.04.2022 по 29.12.2022 в размере 444 248  руб. 01 коп., расходов по уплате госпошлины в сумме 18 164 руб.,  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное  монтажное управление-2», г. Ставрополь, ОГРН 1162651056842, ИНН 2634095912, в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  СМУ-2 «Югкомстрой», г. Ставрополь, ОГРН 1182651010090, ИНН 2635235023,  

неустойку за период с 02.10.2022 по 29.12.2022 в размере 140 362 руб. 42 коп., в  возмещение расходов по уплате госпошлины 5 211 руб.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

 Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик СМУ-2 «Югкомстрой», г. Ставрополь, справку на возврат государственной  пошлины 6 279 руб.  

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина