32_274144  

Арбитражный суд Республики Алтай 

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-2397/2018

город Горно-Алтайск

07 марта 2019 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Амургушева С. В., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании дело по заявлению акционерного общества "Агентство по  ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, ул. Алтайская, д. 22, пом. 2, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) к  Казенному учреждению Республики Алтай "Управление капитального строительства  Республики Алтай" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Чорос-Гуркина, д. 27,  г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) об обязании заключить дополнительное  соглашение к государственному контракту о продлении сроков контракта.  

В судебном заседании участвуют представители: от истца – ФИО2, (доверенность № 39 от 09.09.2018). 

от ответчика - ФИО3 (доверенность № 1 от 07.05.2018), Булыги С.А.  (доверенность № 1от 09.01.2019),  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

исковые требования акционерного общества "Агентство по ипотечному  жилищному кредитованию Республики Алтай" удовлетворить.  

Обязать заказчика по Государственному контракту № Ф.2017.37142 от 04.08.2017  Казенное учреждение Республики Алтай "Управление капитального строительства  Республики Алтай" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Чорос-Гуркина, д. 27,  г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) заключить с акционерным обществом "Агентство  по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, ул. Алтайская, д. 22, пом. 2, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай)  

дополнительное соглашение к Государственной контракту № Ф.2017.37142 от  04.08.2017г. на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство объекта  «Механическая система оснежения «Горнолыжного комплекса «Манжерок»» о  продлении сроков указанного контракта сроком до 01 мая 2019 года.  

В случае несогласия настоящее решение может быть обжаловано в месячный срок  со дня изготовления полного текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный  суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.  

Судья С.В. Амургушев