16_817580  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 

Факс 460-945, 460-952, Адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ 

Электронная почта-office@sakhalin.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Южно-Сахалинск Дело № А59-4377/2018  «30» октября 2018 года  

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению  

областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ  строительства Сахалинской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, 693000, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строитель РЖД»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 680562, 

<

...>)  

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по  государственному контракту от 29.01.2016  

при участии: 

от истца: ФИО2 по доверенности № 13 от 01.02.2018;  в отсутствие представителя ответчика.  

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования областного казенного учреждения «Дирекция по  реализации программ строительства Сахалинской области» удовлетворить  частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель  РЖД» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 680562, 

<

...>) в пользу  областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ  строительства Сахалинской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

6501279940, 693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина,  д. 80, оф. 216) неустойку в размере 3 078 177 рублей 90 копеек, расходы по  оплате государственной пошлины в размере 36 813 рублей 51 копейки,  всего взыскать 3 114 991 (три миллиона сто четырнадцать тысяч девятьсот  девяносто один) рубль 41 копейку.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников