Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

Дело № А40-206141/18-19-1698

09 ноября 2018 г.

г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы 

в составе судьи Подгорной  С.В. единолично

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Государственного казенного учреждения здравоохранения города Москвы «Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы» (119180,

<

...>, ОГРН 

<

***>) 

к Государственному унитарному производственному строительно-монтажному предприятию «Медпроектремстрой» (125047,

<

...>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании, с учетом принятого судом в порядке ст.49 АПК РФ, уточнения исковых требований, неустойки, начисленной за просрочку исполнения обязательства по государственному контракту №297/14КР от 08.12.2014г. в размере 198 336 руб. 99 коп. и по государственному контракту №342/14КР от 22.12.2014г. в размере 37 106 руб. 72 коп.  

при участии: без вызова сторон

На основании статей 8, 9, 11, 12, 15, 307-310, 329, 330 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 49, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 226-229 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Государственного унитарного производственного строительно-монтажного предприятия «Медпроектремстрой» (125047,

<

...>, ОГРН 

<

***>) в пользу Государственного казенного учреждения здравоохранения города Москвы «Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы» (119180,

<

...>, ОГРН 

<

***>) неустойку в общем размере 235 443 (двести тридцать пять тысяч четыреста сорок три) руб. 72 коп. 

Взыскать с Государственного унитарного производственного строительно-монтажного предприятия «Медпроектремстрой» (125047,

<

...>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ госпошлину по иску 7 709 (семь тысяч семьсот девять) руб. 00 коп.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства , на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

СУДЬЯС.ФИО1