АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru  

тел.(384-2) 45-10-82 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А27-21630/2020

город Кемерово

28 мая 2021 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Переваловой О.И., при ведении  протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания  Мурзиной., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску по иску  

общества с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "Олимп", г.  Санкт-Петербург, ОГРН: 1154205010024, ИНН: 4205310949  

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Монолит", г.  Белово, ОГРН: 1144202000469, ИНН: 4202047739  

о взыскании 298 023,55 руб. долга по оплате материалов, 553,70 руб. процентов, с  начислением процентов по день фактического исполнения обязательства, 753 970,80 руб.  долга по оплате выполненных работ, 15 954,94 руб. процентов, с начислением процентов  по день фактического исполнения обязательства  

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  "Строительная компания "Монолит", г. Белово, ОГРН: 1144202000469, ИНН: 4202047739  к обществу с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "Олимп",  г. Санкт-Петербург, ОГРН: 1154205010024, ИНН: 4205310949  

о взыскании 22 106 846,26 руб. неустойки, 126 794,40 руб. стоимости устранения  недостатков (с учетом принятого судом ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации)  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "ММК-УГОЛЬ", г. Белово,  ОГРН: 1164205068598, ИНН: 4202050996  

открытое акционерное общество "Кузбасский головной институт по проектированию  угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий", г. Кемерово, ОГРН:  1024200686180, ИНН: 4205001242,  

 Руководствуясь, статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

решил:

Первоначальный иск удовлетворить в части. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Монолит" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная  компания "Олимп" 298023,55 руб. долга, 11203,82руб. процентов за пользование чужими  денежными средствами, 6854,49руб. расходов от уплаты государственной пошлины по  иску, всего 316081,86руб.  

 В остальной части в удовлетворении первоначального иска отказать. 

 Судебные издержки, связанные с рассмотрением первоначального иска отнести на  стороны пропорционально удовлетворённым требованиям.  

 Встречный иск удовлетворить в части. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная  компания "Олимп" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Монолит" 126794,40 руб. стоимости устранения недостатков, 4552162,48руб.  неустойки, всего 4024986,08руб.  

 Уплату государственной пошлины за рассмотрение иска отнести на стороны  пропорционально удовлетворённым требованиям.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная  компания "Олимп" в доход федерального бюджета 107725,38 руб. государственной  пошлины за рассмотрение встречного иска.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Монолит" в доход федерального бюджета 26432,61руб. государственной пошлины за  рассмотрение иска.  

 Произвести зачет встречных требований, по результатам которого выдать  исполнительный лист.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная  компания "Олимп" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Монолит" 4236080,62 руб. неустойки.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный  суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья О.И. Перевалова