АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть 

г. Воронеж Дело № А14-9179/2023 «17» октября 2023 г. 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В.  

при ведении протокола судьей Семеновым Г.В. (в отсутствие возражений участников  процесса)  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации  Россошанского муниципального района Воронежской области, Воронежская обл., г.  Россошь (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1»,  Воронежская обл., г. Россошь (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  неустойки  

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное  ремонтно-строительное управление № 1», Воронежская обл., г. Россошь (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Администрации Россошанского  муниципального района Воронежской области, Воронежская обл., г. Россошь (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 25 000 руб. неустойки по муниципальному контракту   № 0831600005422000097-1 от 26.07.2022.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное  ремонтно-строительное управление № 1», Воронежская обл., г. Россошь (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 2 000 руб. государственной пошлины в доход  Федерального бюджета.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца после его принятия через суд, вынесший судебный акт.  

Судья Г.В. Семенов