АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-31754/2023

город Казань

26 июля 2024 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи  Королевой Э.А, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А65-31754/2023,  руководствуясь статьями 110, 167 - 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», г.  Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу государственного казенного  учреждения Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики  Крым», г. Симферополь, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в порядке  субсидиарной ответственности 2 444 307 рублей 28 копеек неустойки, 100 000 рублей  неустойки (штрафа) по государственному контракту от 31 августа 2018 года № 077/122.  

Взыскать с Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», г.  Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в доход федерального бюджета 35 722  рубля государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца.  

Судья: Э. А. Королева