Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-105080/2023

29 января 2024 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  24 января 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  29 января 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Салтыковой С.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Бюджетное учреждение Республики Карелия "Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия" (адрес:  185030, РОССИЯ, РЕСП. КАРЕЛИЯ, ПЕТРОЗАВОДСКИЙ Г.О., ПЕТРОЗАВОДСК Г., Р-Н ГОЛИКОВКА, СТАНЦИОННАЯ УЛ., Д. 24, ОГРН: 1181001009254, Дата присвоения ОГРН: 10.10.2018, ИНН: 1001337418);

ответчик: Ассоциация строителей "Строители железнодорожных комплексов" (адрес:  188309, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН, ГАТЧИНА ГОРОД, ГЕНЕРАЛА КНЫША УЛИЦА, ДОМ 8, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 17, ОГРН: 1107800003244, Дата присвоения ОГРН: 22.06.2010, ИНН: 7811154981);

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "РСК ВВС-Строй" (адрес:  188542, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., СОСНОВОБОРСКИЙ Г.О., СОСНОВЫЙ БОР Г., СОСНОВЫЙ БОР Г., КРАСНЫХ ФОРТОВ УЛ., Д. 41, КВ. 4, ОГРН: 1157746435582, Дата присвоения ОГРН: 13.05.2015, ИНН: 7734354077)

о взыскании 13 039 581,09 руб.

при участии

- от истца: ФИО3 по доверенности от 14.08.2023 (участие по средством системы "онлайн-заседание");

- от ответчика: не явился, извещен, 

- от третьего лица: не явился, извещен, 

установил:

Бюджетное учреждение Республики Карелия "Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Ассоциации строителей "Строители железнодорожных комплексов" о взыскании в порядке привлечения к субсидиарной ответственности из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 13 039 581,09 руб. 

Определением от 07.11.2023 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "РСК ВВС-Строй".

В судебное заседание 24.01.2024 явился представитель истца. 

Ответчик и третье лицо, извещенные о времени и месте судебного заседания, не явились, явку представителей ответчика и третьего лица. 

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело слушается в отсутствие представителей сторон.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, иных ходатайств не заявил. 

В соответствии с частью 4 статьи 137 АПК РФ суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и, в отсутствие возражений сторон, открыл судебное разбирательство. 

Как следует из материалов дела, между Администрацией Сегежского муниципального района (заказчик) и ООО «РСК BBC-Строй» заключен муниципальный контракт № 01063000100200001060001 от 25.12.2020.

27.04.2021 между КУ РК «УКС РК», Администрацией и ООО «РСК ВВС-Строи» заключено соглашение № 2 к муниципальному контракту от 25.12.2020 № 01063000100200001060001 о замене стороны заказчика по контракту.

В связи с неисполнением ООО «РСК BBC-Строй» в установленные сроки обязательств по Контракту, 20.09.2021 Учреждение приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (уведомление об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № 3534/УКС-и).

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 03 октября 2022 по делу №А26-9448/2021 с ООО «РСК BBC-Строй» в пользу КУ РК «УКС РК» взыскано 13039581 руб. 09 коп., из которых: 12458343 руб. 62 коп. -неотработанный аванс, 483960 руб. - неустойка, 97277 руб. 47 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.10.2021 по 22.11.2021.

21.04.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности  казенного учреждения Республики Карелия  «Управление капитального строительства Республики Карелия» путем реорганизации в форме присоединения к бюджетному учреждению Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия» (далее - Дирекция).

Указанная сумма до настоящего времени в адрес Дирекции ООО «РСК-ВВС Строй» не возвращена.

ООО «РСК BBC-Строй» с 16.04.2018 по 30.11.2021 являлось членом строителей «Строители железнодорожных комплексов».

В связи с тем, что на момент заключения государственных контрактов ООО «РСК-ВВС Строй» являлось членом Ассоциации, Дирекцией в адрес Ассоциации было направлено требование от 21.09.2023 № 3131/ДС-и о производстве выплаты в общей сумме 13 039 581,09 руб. в порядке субсидиарной ответственности.

Требование получено Ассоциацией 27.09.2023, ответ в адрес Учреждения по состоянию на 25.10.2023 не поступал.

Указанные обстоятельства стали основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением. 

В силу статьи 399 ГК РФ до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

В соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 3 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее - Закон № 315-ФЗ) саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

Саморегулируемой организацией признается некоммерческая организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», при условии ее соответствия всем установленным настоящим Федеральным законом требованиям.

К числу указанных требований помимо установленных в части 1 статьи 3 Закона № 315-ФЗ настоящей статьи относится, в частности, обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона.

Согласно статье 13 Закона № 315-ФЗ одним из способов обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, применяемым саморегулируемой организацией является формирование компенсационного фонда.

В силу пункта 2 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) саморегулируемая организация в случаях, установленных ГрК РФ, в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного подряда или договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 55.4 ГрК РФ.

Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных статьей 60.1 ГрК РФ.

В соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с использованием конкурентных способов заключения договора, саморегулируемая организация несет субсидиарную ответственность в пределах одной четвертой доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации, в зависимости от количества ее членов на дату предъявления требования о компенсационной выплате и установленного в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 ГрК РФ размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого члена в зависимости от уровня его ответственности по обязательствам, возникшим на основании такого договора, в случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо на момент заключения указанного в настоящей части договора являлись членами такой саморегулируемой организации (пункт 1 части 1 статьи 60.1 ГрК РФ).

Согласно части 3 статьи 60.1 ГрК РФ размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по указанным договорам по одному требованию о возмещении реального ущерба по договору строительного подряда, а также неустойки (штрафа) по таким договорам не может превышать одну четвертую доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в установленном внутренними документами саморегулируемой организации порядке.

В связи с тем, что ООО «РСК-ВВС Строй» не исполнило обязательств по возврату неотработанного аванса, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами по государственному контракту от 25.12.2020 № 01063000100200001060001, у Дирекции в силу ст. 399 ГК РФ возникло право предъявления требований о взыскании денежных средств с Ассоциации.

В нарушение части 1 статьи 65 и части 1 статьи 131 АПК РФ ответчик не представил допустимые и достоверные доказательства, опровергающие исковые требования, а также отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований.

Поскольку ответчик не представил ни возражений на иск, ни доказательств оплаты задолженности, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению. 

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ истец от уплаты государственной пошлины освобожден.

В соответствии с частью 3 статьи 110 АПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с Ассоциации строителей "Строители железнодорожных комплексов" (ИНН: 

<

***>) в пользу бюджетного учреждения Республики Карелия "Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия" (ИНН: 

<

***>) в порядке привлечения к субсидиарной ответственности из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 13 039 581,09 руб. 

Взыскать с Ассоциации строителей "Строители железнодорожных комплексов" (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 88 198 руб. государственной пошлины за рассмотрение иска. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья                         С.С.Салтыкова