АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А39-12199/2019

город Саранск31 января 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2020 года.

Решение в полном объеме изготовлено 31 января 2020 года.

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Волковой Е.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маркиной К.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Мордовский проектно-изыскательский институт", г.Саранск

 к казенному учреждению городского округа Саранск "Городская служба заказчика по капитальному строительству", г.Саранск

о взыскании 38710 рублей 14 копеек задолженности,  23466 рублей 90 копеек неустойки,

при участии:

от истца: представитель не явился,

от ответчика: представитель не явился,

у с т а н о в и л:

акционерное общество "Мордовский проектно-изыскательский институт" (далее – истец, институт) обратилось в суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к казенному учреждению городского округа Саранск "Городская служба заказчика по капитальному строительству" (далее  ответчик, КУ г.о.Саранск "Горкапзаказчик") взыскании 38710 рублей 14 копеек задолженности,  23466 рублей 90 копеек неустойки. 

Ответчик представил отзыв на заявление, иск признал в сумме 38710 рублей 14 копеек основного долга  и 23466 рублей 90 копеек пени.

Ответчик и истец в судебное заседание не явились. На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие сторон, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного разбирательства, в том числе, публично путем размещения информации о месте и времени заседания на сайте суда в сети Интернет по адресу: http://asrm.arbitr.ru.

Как следует из материалов дела между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) были заключены следующие контракты.

Контракт № 0309300032118000030 от 05.10.2018,  в соответствии с которым, исполнитель по заданию заказчика обязуется осуществить авторский надзор за строительством объекта: "Детский сад по ул. Т. Бибиной г. Саранска" (2,3 этапы). 

Цена контракта составляет 329409 рублей (п.2.1 контракта).

В ходе исполнения обязательств по контракту исполнитель предоставляет заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта обязан направить исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг (п.6.1 контракта).

Оплата оказанных услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя согласно актам приемки оказанных услуг не позднее 30 дней с даты их подписания заказчиком (п.2.9).

Пунктом 7.4 контракта  установлено, что  в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Истец в соответствии с условиями контракта оказал ответчику услуги, что подтверждается  актом сдачи-приемки выполненных работ №34/19 от 20.06.2019. , ответчик в полном объеме оказанные услуги не оплатил.

Задолженность по данному контракту по расчетам истца составляет 38710 рублей 14 копеек.

Контракт №0309300032119000003 от 05.03.2019, согласно которому  заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению проектно-изыскательских работ на объекте: "Детский сад по ул. Мичурина в р.п. Ялга г.о. Саранск" 

Цена контракта составляет 1566203  рублей 70 копеек(п.2.1 контракта).

В ходе исполнения обязательств по контракту исполнитель предоставляет заказчику акт сдачи-приемки оказанных работ, а также сопроводительную документацию. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта обязан направить исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг (п.6.1, 6.2 контракта).

Оплата оказанных услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя согласно актам приемки оказанных услуг не позднее 30 дней с даты их подписания заказчиком (п.2.5).

Пунктом 9.2 контракта  установлено, что  в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Истец в соответствии с условиями контракта выполнил работы, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ № 37/19 от 31.07.2019. Выполненные работы в полном объеме не оплачены.

Задолженность по данному контракту по расчетам истца составляет 1564737 рублей 08 копеек.

Договор № 34 от 27.05.2019  в соответствии с которым заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению дополнительных проектных работ (корректировка раздела ТХ, ЭМ) для объекта: "Детский сад по ул. Мичурина в р.п. Ялга г.о. Саранск".

Цена  договора составляет 85081  рубль 95 копеек(п.2.1 договора).

В ходе исполнения обязательств по  договору исполнитель предоставляет заказчику акт сдачи-приемки оказанных работ, а также сопроводительную документацию. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта обязан направить исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг (п.5.1, 5.2  договора).

Оплата оказанных услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя согласно актам приемки оказанных услуг не позднее 30 дней с даты их подписания заказчиком (п.2.3).

Пунктом 8.2 договора   установлено, что  в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Истец в соответствии с условиями договора выполнил работы, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ № 38/19 от 31.07.2019. Выполненные работы в установленный срок не оплачены.

 Задолженность по данному договору по расчетам истца составляет 84382 рубля 86 копеек.

Договор № 35 от 27.05.2019, в соответствии с которым заказчик поручает, а исполнитель  принимает на себя обязательства  по выполнению дополнительные проектные работы (охранная сигнализация) для объекта: "Детский сад по ул. Мичурина в р.п. Ялга г.о. Саранск" 

Цена  договора составляет 91790  рублей 48  копеек (п.2.1 договора).

В ходе исполнения обязательств по  договору исполнитель предоставляет заказчику акт сдачи-приемки оказанных работ, а также сопроводительную документацию. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта обязан направить исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг (п.5.1, 5.2  договора).

Оплата оказанных услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя согласно актам приемки оказанных услуг не позднее 30 дней с даты их подписания заказчиком (п.2.3).

Пунктом 8.2 договора   установлено, что  в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Истец в соответствии с условиями договора выполнил работы, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ № 39/19 от 31.07.2019

 Задолженность по данному договору по расчетам истца составляет 91036 рублей 27 копеек.

Договор № 36 от 27.05.2019, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по  выполнению дополнительных проектные работы (система видеонаблюдения, домофонная связь) для объекта: "Детский сад по ул. Мичурина в р.п. Ялга г.о. Саранск". 

Цена  договора составляет 95849  рублей 30 копеек(п.2.1 договора).

В ходе исполнения обязательств по  договору исполнитель предоставляет заказчику акт сдачи-приемки оказанных работ, а также сопроводительную документацию. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта обязан направить исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг (п.5.1, 5.2  договора).

Оплата оказанных услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя согласно актам приемки оказанных услуг не позднее 30 дней с даты их подписания заказчиком (п.2.3).

Пунктом 8.2 договора   установлено, что  в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Истец в соответствии с условиями договора выполнил работы, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ № 40/19 от 31.07.2019. Выполненные работы в полном объеме не оплачены.

Задолженность поданному договору составляет 95 061 рубль 74 копейки.

Как следует из материалов дела, истец неоднократно обращался к ответчику с претензиями  об оплате выполненных работ,  однако претензии оставлены без внимания.

Данное обстоятельство послужило истцу  основанием для начисления неустойки и обращения в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ).

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

По муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие работы, связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера, и передать их муниципальному заказчику, а муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы или обеспечить их оплату (часть 2 статьи 763 ГК РФ).

В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В силу пункта 1 статьи 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором, уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

В обоснование стоимости оказанных услуг и выполненных работ истец представил в материалы дела акты приёмки оказанных услуг №34/19 от 20.06.2019, №37/19 от 31.07.2019, №38/19 от 31.07.2019, №39/19 от 31.07.2019, №40/19 от 31.07.2019, подписанные сторонами без замечаний по их оказанию, которые заказчик не оплатил. 

На момент вынесения судом настоящего решения задолженность  ответчика перед истцом за выполненные работы по муниципальному контракту №0309300032118000030 от 05.10.2018 составила 38710 рублей 14 копеек, остальная сумма задолженности погашена. 

Факт выполнения работ и наличия задолженности в 38710 рублей 14 копеек ответчиком признан. 

В соответствии с частью 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Признание иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц, поэтому судом принимается (часть 5 статьи 49 АПК РФ).

Оценив установленные обстоятельства, суд пришел к выводу, поскольку истец документально обосновал оказание услуг и наличие у ответчика задолженности на сумму 38710 рублей 14 копеек, а ответчик доказательств оплаты не представил, требование истца о взыскании с ответчика задолженности в указанном размере является обоснованным и подлежит удовлетворению.  

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании неустойки в сумме 23466 рублей 90 копеек, начисленной дифференцированно по контрактам за период с 31.08.2019 по 26.12.2019 с учетом погашения сумм основной задолженности по договорам и контрактам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

По правилам пункта 1 статьи 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Согласно пункту 5 статьи 34  Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

За просрочку оплаты долга истец начислил ответчику неустойку в сумме 23466 рублей 90 копеек за период с 31.08.2019 по 26.12.2019, расчет судом проверен, признан обоснованным, ответчиком признан. Признание иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц, поэтому судом принимается (часть 5 статьи 49 АПК РФ).

При подаче иска истцом по  чеку от 22.10.2019 была уплачена государственная пошлина в сумме 31957 рублей.

Расходы по уплате государственной пошлины в сумме 746 рублей относятся на ответчика и подлежат возмещению истцу, государственная пошлина в сумме 31211 рублей подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины в сумме 746 рублей относятся на ответчика и подлежат возмещению истцу. 

Государственная пошлина в сумме 31211 рублей подлежит возврату истцу из федерального бюджета, в том числе: в сумме 1741 рубля на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме 29470 рублей на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.  

В судебном заседании на основании статьи 163 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв с 22.01.2020 по 29.01.2020.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

                                                     р е ш и л:

иск акционерного общества "Мордовский проектно-изыскательский институт" удовлетворить.

Взыскать с казенного учреждения городского округа Саранск "Городская служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Республика Мордовия, г. Саранск) в пользу акционерного общества "Мордовский проектно-изыскательский институт" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Республика Мордовия, г. Саранск) задолженность в сумме 38710 рублей 14 копеек, неустойку в сумме 23466 рублей 90 копеек, всего - 62177 рублей 04 копейки, расходы на оплату государственной пошлины в сумме 746 рублей.

Возвратить акционерному обществу "Мордовский проектно-изыскательский институт" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Республика Мордовия, г. Саранск) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 31211 рублей, уплаченную по чеку от 22.10.2019. Чек от 22.10.2019 оставить в материалах дела, так как по нему уплачена часть государственной пошлины, которая возврату не подлежит.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяЕ.В. Волкова