Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-163633/25-141-1261

17 сентября 2025 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена08 сентября 2025г.

Мотивированное решение изготовлено17 сентября 2025г.

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Руденок А.Ю.

рассмотрел дело по иску АО «МСУ-1» (ИНН 

<

***>)

к ООО «Энергостройконсалтинг» (ИНН 

<

***>)

о взыскании 1 548 564руб. 82коп.

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО1 по доверенности от 18.01.2023г.,

от ответчика – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

АО «МСУ-1» обратилось с исковым заявлением к ООО «Энергостройконсалтинг» о взыскании 1 129 976руб. 47коп. неосновательного обогащения, 295 148руб. 38коп. неустойки, 123 439руб. 97коп. процентов за пользование чужими денежными средствами и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за период с 24.05.2025г. по дату фактической оплаты долга по договору №2440-СМР от 04.09.2020г.

Ответчик в заседание суда не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, а также о рассмотрении искового заявления в случае неявки сторон или какой-либо из сторон и в отсутствие заявленных возражений против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в первой инстанции.

Исковое заявление рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в порядке ч. 4 ст. 121, ст.ст. 123, 137, ч.ч. 1, 3 ст. 156 АПК РФ по имеющимся в деле материалам.

Истец поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Оценив материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований исходя при этом из следующего.

Как усматривается из материалов дела, между истцом и ответчиком заключен договор №2440-СМР от 04.09.2020г.

В соответствии с вышеуказанным договором ответчик обязался выполнить работы, а истец принять и оплатить их.

Так, истец свои обязательства по перечислению аванса в размере 3 000 416руб. 81коп. исполнил надлежащим образом, что подтверждается платежными поручениями, приобщенными к материалам дела.

Согласно п. 3.1. договора срок выполнения работ по настоящему соглашению устанавливается согласно графика производства работ (приложение №2) и начинает исчисляться со дня подписания акта приема-передачи строительной площадки (фронта работ).

Как следует из графика производства работ, срок окончания работ по договору – 06.10.2020г.

Однако ответчик свои обязательства в соответствии с условиями договора и в сроки, установленные договором, исполнил частично на сумму 1 908 612руб. 59 коп., что подтверждается актом о приемке выполненных работ №1 от 15.07.2021г. и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 15.07.2021г., из которых размер гарантийного удержания, согласно п. 6.6. договора, в связи с не устранением выявленных дефектов, указанных в акте от 19.06.2024г., составляет 38 172руб. 25коп.

Задолженность ответчика составила 1 129 976руб. 47коп.

В соответствии с п. 1 ст. 4501 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с п. 10.3. договора подрядчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков субподрядчика, если субподрядчик не приступил к выполнению работ по своей вине в течение 10 рабочих дней с даты начала выполнения работ по договору; субподрядчик допустил удлинение сроков выполнения работ по договору свыше 30дней.

Уведомлением №И-1-07.10.2024-103 от 07.10.2024г. истец уведомил ответчика об одностороннем расторжении договора и возвращении неотработанного аванса.

В порядке ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Учитывая, что у суда отсутствуют основания признать, что денежные средства приобретены ответчиком на законных основаниях, то 1 129 976руб. 47коп. являются неосновательным обогащением и подлежат взысканию в судебном порядке.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки, предусмотренной п. 9.8. договора, согласно которому за срыв сроков по графику производства работ не по вине генерального подрядчика, генеральный подрядчик вправе требовать от субподрядчика уплаты пени в размере 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему договору, что по расчету истца составляет 295 148руб. 38коп. за период с 01.01.2023г. по 31.05.2023г.

Размер неустойки судом проверен, признан правильным и соответствующим последствиям нарушения обязательства, в связи с чем подлежащим взысканию с ответчика в судебном порядке в заявленной сумме.

Истцом заявлено требование о взыскании 123 439руб. 97коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.11.2024г. по 23.05.2025г.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Размер процентов судом проверен, признан правильным и подлежащим удовлетворению в заявленной сумме в судебном порядке.

Кроме того, истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за период с 24.05.2025г. по дату фактической оплаты долга.

Согласно п. 3 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Согласно п. 48 постановления пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Таким образом, суд считает возможным удовлетворить заявленное требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга в размере 1 129 976руб. 47коп. с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за период с 24.05.2025г. по дату фактической оплаты долга.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены, то судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, 395, 1102 ГК РФ, ст.ст. 110, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Энергостройконсалтинг» (ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества «МСУ-1» (ИНН 

<

***>) 1 129 976руб. 47коп. неосновательного обогащения, 295 148руб. 38коп. неустойки, 123 439руб. 97коп. процентов за пользование чужими денежными средствами и 71 457руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Энергостройконсалтинг» (ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества «МСУ-1» (ИНН 

<

***>) проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 1 129 976руб. 47коп. с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за период с 24.05.2025г. по дату фактической оплаты долга.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

СудьяА.Г. Авагимян