АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-22917/2023

г.Нижний Новгород                                                           «05» февраля 2024 года

Дата объявления резолютивной части решения «29» января 2024 года

Дата изготовления решения в полном объеме «05» февраля 2024 года   

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Щукина Сергея Юрьевича (шифр дела 28-638),

при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Караштиным Д.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «НПО «Агростройсервис» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

к ответчику: 

обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Гефест» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

третье лицо:

общество с ограниченной ответственностью ЛК «Сименс Финанс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

при участии представителей

от истца: ФИО1 по доверенности,

от ответчика: ФИО2 по доверенности,

от третьего лица: не явился,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «НПО «Агростройсервис» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением об обязании общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Гефест» в течение 14 дней с даты вступления решения суда в законную силу завершить в полном объеме работы, предусмотренные пунктами 4.7. и 4.8. договора купли-продажи №82537 от 17.11.2020 и предъявить их результат к приемке обществу с ограниченной ответственностью «НПО «Агростройсервис», о взыскании судебной неустойки.

В судебном заседании 22.01.2024 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 29.01.2024 до 08 часов 40 минут. 

После перерыва рассмотрение дела продолжено.

Ответчик представил отзыв, возражал против удовлетворения исковых требований.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом, явку в суд не обеспечило.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, судом установлены следующие фактические обстоятельства настоящего дела.

17.11.2020 между ООО «НПО «Агростройсервис» (далее – Истец, Лизингополучатель), ООО «Торговый Дом «Гефест» (далее – Ответчик, Продавец) и ООО ЛК «Сименс Финанс» заключен договор купли-продажи № 82537 (далее – Договор) согласно условиям которого Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование (далее по тексту«оборудование», «товар»), а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него сумму, предусмотренную настоящим договором.

Наименование, количество, комплектация и другие существенные характеристики товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является его неотъемлемой частью.

Согласно п. 1.2 договора Покупатель приобретает товар для передачи его в финансовую аренду Лизингополучателю по заключенному между ними договору финансовой аренды № 82537-ФЛ/НН-20 от «17» ноября 2020 г.(далее– «договор лизинга»). В этой связи, досрочное прекращение договора лизинга по любым основаниям допоставки товара по настоящему договору, признается непредвиденным существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего договора.

Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно Продавцу товара требования, вытекающие из настоящего договора, в частности в отношении его качества и комплектности, сроков поставки и в других случаях ненадлежащего исполнения договора Продавцом, а также требования о выплате неустойки и иных санкций, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ. В отношениях с Продавцом Покупатель и Лизингополучатель выступают как солидарные кредиторы за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.

Подписанием Сторонами дополнительного соглашения от 08.04.2021 г. к Договору Стороны согласовали изменение технических характеристик Оборудования.

Согласно п. 2.2 Договора купли-продажи сумма Договора купли-продажи составляет 114 000 долларов США, в том числе НДС 20%.

Согласно п. 4.1 Договора купли-продажи срок поставки товара Продавцом составляет 125 рабочих дней с даты получения Продавцом первого платежа.

Подписанием дополнительного соглашения от 01.09.2021 № 1 к Договору купли-продажи сумма Договора купли-продажи изменена до 108 300 долларов США, в том числе НДС 20%. Срок поставки изменился на 189 рабочих дней с даты получения Продавцом первого платежа.

В соответствии с п.4.7. договора купли-продажи в обязательства продавца так же входят монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, технический инструктаж и обучение персонала Лизингополучателя, отработка технологических режимов.

В соответствии с п. 4.6.1. договора лизингополучатель обязан письменно уведомить продавца и покупателя о готовности объекта и оборудования к началу работ в срок не позднее 130 рабочих дней с даты оплаты покупателем первого авансового платежа согласно п.3.1.1. настоящего договора, указав в уведомлении точный адрес установки оборудования и проведения работ, а до начала выполнения работ, указанных в п.4.7. договора выполнить следующее:

- обеспечить хранение поставленного оборудования, в сухом, охраняемом помещении, т.е. в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

- выделить постоянного представителя, ответственного за решение организационно-технических вопросов, возникающих в процессе выполнения работ продавцом, за обеспечение техническими средствами и дополнительным персоналом при проведении вышеуказанных работ, указав Ф.И.О. и контакты данного ответственного представителя в уведомлении о готовности объекта и оборудования к началу работ;

- обеспечить возможность беспрепятственного завоза и вывоза инструментов и материалов согласно перечню, предоставленному продавцом и согласованному лизингополучателем, а также при необходимости по запросу продавца обеспечить возможность для размещения временных сооружений, а также складирования и хранения техники и материалов; обеспечить возможность сохранности инструмента и принадлежностей продавца на время выполнения работ;

- обеспечить наличие технологической оснастки и режущего инструмента для проведения пуско-наладочных работ  и инструктажа согласно предоставленному продавцом и согласованному с лизингополучателем перечню;

- своими силами и за свой счет обеспечить подготовку своего объекта для складирования, хранения и установки оборудования, включая: разгрузку, распаковку и расстановку оборудования на месте эксплуатации, руководствуясь требованиями и объемом работ, изложенными в Приложении №2 к договору, а также сопроводительной технической документации на оборудование, подводку необходимых коммуникаций (сжатый воздух, электропитание, обеспечение подачи электроэнергии в количестве, необходимом для выполнения продавцом работ), обеспечение возможности пользования системами канализации и водопровода, предоставление специалистам продавца исправных подъемно-транспортных механизмов, приобретение расходных материалов и установочных деталей, не входящих в комплект поставки, и т.п. в соответствии с требованиями продавца к инженерному обеспечению помещений для эксплуатации поставляемого оборудования (Приложение №2 к договору) и требованиями эксплуатационной документации.

Срок проведения указанных работ - 14 календарных дней с даты уведомления лизингополучателя о готовности к проведению работ. Срок выполнения работ до 24.10.2021.

В силу п.4.8. договора продавец обязан выполнить работы и отказать услуги в соответствии с нижеуказанными условиями:

- направить квалифицированных сотрудников для выполнения работ (услуг);

- при выполнении работ на территории лизингополучателя соблюдать требования в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

- бережно относиться к имуществу лизингополучателя, предотвращать риски появления несчастных случаев, нанесения вреда имущества;

- отвечать за качество применяемых инструментов и расходных материалов;

- до начала работ составить и передать лизингополучателю список лиц, допущенных к работам со стороны продавца, и список автомобилей, на которых будут доставлены материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ;

- информировать лизингополучателя об аварийных ситуациях на месте выполнения работ;

- завершающим этапом проведенных продавцом работ в соответствии с п.4.7. договора является:

разработка типового технологического процесса лазерной резки труб и профилей для деталей, предоставленных лизингополучателем - не более четырех чертежей и видов материала, предоставленных лизингополучателем;

создание планов обработки для деталей из трубы и профиля;

графическая симуляция и расчет времени обработки;

тестирование и сдача в эксплуатацию после изготовления пробной партии деталей в количестве не более 10 шт. по разработанному типовому технологическому процессу. 

В соответствии с пунктом 4.13. договора при отсутствии выявленных недостатков товара (в том числе, выявленных в ходе выполнения работ), оборудование считается принятым по количеству, комплекту и комплектности - с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования по количеству грузовых мест, а по качеству - с даты подписания акта по факту выполнения работ (услуг) продавцом.

Завершающим этапом выполненных работ в соответствии с п.4.7. Договора является: разработка типового технологического процесса лазерной резки труб и профилей для деталей, предоставленных Лизингополучателем – не более 4-х чертежей и видов материала, предоставленных Лизингополучателем; графическая симуляция и расчет времени обработки; тестирование и сдача в эксплуатацию после изготовления пробной партии деталей в количестве не более 10 шт. по разработанному технологическому процессу.

После исполнения продавцом обязанностей, предусмотренных пунктом 4.7., 4.8. договора в полном объеме, уполномоченные представители сторон с участием представителя лизингополучателя и продавца производят совместный осмотр оборудования, проверяют его в эксплуатации и подписывают акт ввода оборудования в эксплуатацию. Указанный акт означает приемку оборудования по количеству, качеству, комплектности и комплекту.

Судом учтены обстоятельства, установленные при рассмотрении дела №А43-1468/2022.

11.10.2021 для выполнения работ по договору на площадку лизингополучателя прибыли представители Продавца.

Продавцом были выполнены следующие виды работ:

-монтаж составных частей оборудования, что подразумевает установку Продавцом отдельных узлов и агрегатов оборудования, демонтированных заводом-изготовителем или продавцом для приведения его в транспортировочное состояние;

-монтаж оборудования.

15.11.2021 получен ответ от ООО «ТД «Гефест» о повторном приезде специалистов на площадку Лизингополучателя и сдаче-приемке работ 16.11.2021.

18.11.2021 в адрес истца от ответчика поступило уведомление о приостановлении выполнения работ по вводу оборудования в эксплуатацию в связи с непредставлением лизингополучателем чертежей, указанных в п.4.8. договора купли-продажи. 

16.12.2021 состоялась встреча с целью осмотра оборудования, фиксации объема выполненных работ и выработки совместного решения, с участием истца, продавца (ООО «ТД «Гефест») и Покупателя (ООО ЛК «Сименс Финанс»).

По итогам встречи был составлен акт осмотра оборудования, в котором Продавцу было предложено устранить замечания в срок до 16.02.2022, от подписания которого на момент встречи Продавец отказался.

Вступившим в законную силу итоговым судебным актом по делу №А43-1468/2022 установлено, что 24.09.2021 ответчик исполнил свои обязательства по поставке (передаче) оборудования истцу, что подтверждается подписанными сторонами УПД от 24.09.2021 № УТ691 и актом сдачи-приемки оборудования от 24.09.2021. 

Факт прибытия и нахождения специалистов продавца для осуществления работ, предусмотренных п. 4.7 Договора купли-продажи, в период с 11.10.2021 сторонами не оспаривается.

По  результатам проведения работ, не был подписан двухсторонний акт ввода в эксплуатацию либо письменный мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ, предусмотренный п. 4.10 договора купли-продажи. 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области от 05.12.2022 по делу №А43-1468/2022 в удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Агростройсервис" о расторжении договора купли-продажи от 17.11.2020 № 82537, взыскании 8 100 220 руб. 41 коп. стоимости уплаченных денежных средств и штрафа в размере 826 704 руб. 80 коп. отказано.  

Письмом №03/05 от 03.05.2023 ответчиком направлено в адрес истца уведомление об отказе от договора купли-продажи от 17.11.2020 № 82537 в части выполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.7., 4.8, 4.13 раздела 5 договора ввиду неисполнения истцом встречных обязательств по договору.

Письмом №100-юр от 26.05.2023 ответчику заявлено о необоснованности требования об отказе от договора, сообщено о полной готовности площадки, оборудования для проведения работ и предъявлено требование в срок до 15.07.2023 завершить работы по договору, в том числе выполнить:

- пуско-наладочные работы;

- технический инструктаж и обучение персонала;

- отработку технологических режимов производства продукции;

- разработку типового технологического процесса лазерной резки труб и профилей для деталей, предоставленных нашей стороной;

- графическую симуляцию и расчет времени обработки;

- тестирование и сдача оборудования в эксплуатацию. 

Данные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения к ответчику с претензией, а впоследствии в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела и дополнительно представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Как установлено статьей 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Результат работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ, пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (статьи 9, 65 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 05.12.2022 по делу №А43-1468/2022, имеющим преюдицальное значение для настоящего спора, установлено, что лизингополучателем нарушены условия приложения 2 к Договору "Требования к инженерному обеспечению помещений для эксплуатации оборудования", а именно: не предоставлены грузчики в количестве не менее 4 человек (пп8), электрическое оборудование для подключения станка было установлено неверно, к станку не подключен стабилизатор (пп4), не представлены данные персонала истца для технического инструктажа и обучения в количестве 3-х человек, а также обнаружено невыполнение иных требований к инженерному обеспечению помещений для эксплуатации поставляемого оборудования. Кроме того, не исполнена обязанность по обеспечению ответственного лица на территории истца, которое бы обеспечило условия для выполнения работ, а также оказывало содействие продавцу в выполнении работ.

По причине отсутствия каких-либо действий со стороны истца в целях создания условий для выполнения работ, 15.10.2021 года ответчик сообщил истцу о завершении выполнения работ, передал 3 экземпляра акта ввода оборудования в эксплуатацию оборудования. 

С учетом установленных по делу обстоятельств, принимая во внимание вышеприведенные обстоятельства, суд приходит к следующему.

Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком, регламентирована статьями 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приемка выполненных работ является обязанностью заказчика при условии сообщения подрядчика о готовности их к сдаче, осуществляется по общему правилу с учетом акта выполненных работ.

Согласно пункту 1 статьи 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

На основании пункта 1 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 719 ГК РФ).

Материалами дела подтверждено, что 18.11.2021 в адрес истца от ответчика поступило уведомление о приостановлении выполнения работ по вводу оборудования в эксплуатацию в связи с непредставлением лизингополучателем чертежей, указанных в п.4.8. договора купли-продажи.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области от 05.12.2022 по делу №А43-1468/2022 установлен  факт отсутствии действий со стороны истца по созданию условий для выполнения ответчиком спорных работ. 

При рассмотрении настоящего спора имеющиеся в материалах дела доказательства исследованы судом первой инстанции, им дана правовая оценка согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (до определенной даты).

Позиция по встречному исполнению договора (пункты 4.6.1., 4.7., 4.8 договора) истцом документально не подтверждена. Уведомление от 25.04.2023 №99-юр достоверным доказательством исполнения истцом договорных обязательств не является, данное уведомление содержит информацию об обязанности ответчика выполнения всего комплекса работ и сдаче результата работ лизингополучателю, при этом сведения об исполнении договорных обязательств со стороны истца отсутствуют. Достоверных доказательств предоставления ответчику чертежей, указанных в п.4.8. договора купли-продажи, также в материалы дела не представлено. 

Согласно положениям статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

В соответствии с нормами статьи 450.1 ГК РФ предоставленное гражданским законодательством или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

По смыслу пункта 2 статьи 719 ГК РФ и с учетом установленных судом обстоятельств, подрядчик имеет право на односторонний отказ от договора.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд признает правомерным заявленный подрядчиком отказ от договора купли-продажи №82537 от 17.11.2020 в части выполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.7., 4.8, 4.13 раздела 5 договора (письмо №03/05 от 03.05.2023 - дата получения 15.05.2023). Ничтожности данного отказа, судом не установлено.

Таким образом, ввиду одностороннего отказа ответчика договорные отношения в части выполнения обязательств, предусмотренных вышеуказанными пунктами раздела 5 договора прекращены.

Следовательно, правовые основания для удовлетворения требований истца об обязании общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Гефест» завершить в полном объеме работы, предусмотренные пунктами 4.7. и 4.8. договора купли-продажи №82537 от 17.11.2020 и предъявить их результат к приемке обществу с ограниченной ответственностью «НПО «Агростройсервис» отсутствуют.

При указанных обстоятельствах требование о взыскании судебной неустойки также удовлетворению не подлежит.

Иные возражения и доводы судом рассмотрены и отклонены как необоснованные.

Расходы по государственной пошлине в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

 Судья                                                                                                                           С.Ю.Щукин