АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-22725/2024

город Новосибирск

11 октября 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Осипова В.Г., при  ведении протокола секретарем судебного заседания Трубицыным Д.В. (до  перерыва), секретарем судебного заседания Савченко А.А. (после перерыва),  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных  строителей» (ОГРН 109540102277)  

к фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства  Новосибирской области (ОГРН 1195476079149)  

о взыскании (с учетом уточнений) 29 437 846,47 рублей в качестве оплаты за  выполненные истцом работы по договору генерального подряда от 18.04.2022 № 15,  

по встречному исковому заявлению фонда защиты прав граждан – участников  долевого строительства Новосибирской области (ОГРН 1195476079149)  

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз  военных строителей» (ОГРН 109540102277)  

о взыскании (с учетом уточнений) неустойки за нарушение обязательств по  договору генерального подряда от 18.04.202 № 15 в размере 3 728 178,89 рублей,  

третьи лица - 1) публично-правовая компания «Фонд развития территорий»  (ОГРН 5177746100032), 2) Министерство строительства Новосибирской области  (ОГРН 1105476028932), 3) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК ФОНДА РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИЙ" (ОГРН 1187746752852), 4) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССТРОЙ-ВМ" (ОГРН 1145476058452), 5)  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ  

ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ОГРН 1075406003298),  

с участием прокурора Новосибирской области, при участии представителей: 

от истца (ответчика по встречному иску): Парамонова Д.Н., доверенность № 031 от 29.12.2023, паспорт, диплом; Чистик А.И., доверенность № 21 от 03.05.2023,  паспорт; Кацуро А.И., паспорт, решение от 16.05.2024 (директор);  

от ответчика (истца по встречному иску): Орлова М.Ю., доверенность № 25 от  18.12.2023, паспорт, диплом; Иовлев С.М., доверенность от 08.10.2024, паспорт  (после перерыва);  

от третьего лица (1): Гиндуллина Ю.А., доверенность от 08.07.2024, паспорт,  диплом (до перерыва), Комаров А.М., доверенность от 05.07.2024, паспорт, диплом  (после перерыва);  

от третьего лица (2): Кандеев С.В., доверенность от 10.01.2024, паспорт, диплом;  

от третьих лиц (3,4,5): без участия, извещены; 

от прокурора: Захарова Т.В., доверенность от 14.12.2023, служебное  удостоверение,  

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Союз военных строителей» (ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Взыскать с фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства  Новосибирской области (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью Строительная компания «Союз военных строителей» (ОГРН  

<

***>) денежные средства в размере 29 437 846,47 рублей в качестве оплаты  за выполненные работы по договору генерального подряда от 18.04.2022 № 15, а  также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 170 189  рублей, всего – 29 608 035,47 рублей.  

Встречные исковые требования фонда защиты прав граждан – участников  

долевого строительства Новосибирской области (ОГРН 

<

***>)  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Союз военных строителей» (ОГРН 

<

***>) в пользу фонда защиты прав  граждан – участников долевого строительства Новосибирской области (ОГРН  

<

***>) неустойку по договору генерального подряда от 18.04.2022 № 15 в  размере 1 668 697,62, а также судебные расходы по оплате государственной  пошлины в размере 26 715,43 рублей, всего – 1 695 413,05 рублей.  

Произвести зачет удовлетворенных требований. 

По результатам зачета взыскать с фонда защиты прав граждан – участников  долевого строительства Новосибирской области (ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных  строителей» (ОГРН 

<

***>) денежные средства в размере 27 912 622,42  рублей.  

Взыскать с фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства  Новосибирской области (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 1 132,75 рублей.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Союз военных строителей» (ОГРН 

<

***>) из федерального  бюджета государственную пошлину в размере 18 130,52 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья В.Г. Осипов