АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  19.09.2022 Дело № А62-1102/2022  

 Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В. А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании, проводимом в режиме онлайн- конференции, дело по исковому заявлению  

публичного акционерного общества «НК «Роснефть» -  Смоленскнефтепродукт» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецкапстрой» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки в размере 6 742 020,28 рубля в рамках договора на  выполнение строительно-монтажных работ № 0212418/0420Д от 23.07.2018  

по встречному исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Спецкапстрой» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к публичному акционерному обществу «НК «Роснефть» -  Смоленскнефтепродукт» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании 3 185 767,93 рубля гарантийных удержаний, 499 175,96 рубля  проценты за пользование данными денежными средствами по состоянию на  16.09.2022 с начисление процентов на дату фактического исполнения  решения суда, 9 232 275,81 рубля экономии подрядчика, 943 589,17 рубля  процентов за пользование данными денежными средствами по состоянию на  16.09.2022 с начисление процентов до даты фактического исполнения  решения суда  

при участии:  

от ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»: ФИО2 –  представитель (доверенность, копия диплома), ФИО3 – представитель  (доверенность, копия диплома), ФИО4 – представитель (доверенность);  

от ООО «Спецкапстрой»: ФИО5 – представитель (доверенность,  копия диплома), ФИО6 – представитель (доверенность)  

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Спецкапстрой» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу  публичного акционерного общества «НК «Роснефть» -  Смоленскнефтепродукт» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  неустойку в размере 1 765 103,39 рубля в рамках договора на выполнение  строительно-монтажных работ № 0212418/0420Д от 23.07.2018, судебные  расходы в виде уплаченной по делу государственной пошлины  пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 14 745 рублей.  

В удовлетворении исковых требований публичного акционерного  общества «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>) в остальной части отказать.  

Возвратить публичному акционерному обществу «НК «Роснефть» -  Смоленскнефтепродукт» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) из  федерального бюджета государственную пошлину в связи с уменьшением  исковых требований в размере 32 740 рублей (платежное поручение от  09.02.2022 № 82322), о чем выдать справку.  

В удовлетворении встречных исковых требований общества с  ограниченной ответственностью «Спецкапстрой» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>) отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Спецкапстрой» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в связи с увеличением  встречных исковых требований в размере 428 рублей.  

Исполнительный лист о взыскании государственной пошлины выдать  после вступления решения в законную силу.  

В остальной части в соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист  выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области. 

Судья В.А. Печорина