Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь       

04.06.2019 года                                                               Дело № А50-10931/19

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Пономарева Г.Л., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Ордена "Знак Почёта" Пермская краевая клиническая больница" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 614990, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании "Строительные решения" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 614109, 

<

...>)

о взыскании неустойки,   начисленной в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по гражданско-правовому договору бюджетного финансирования на выполнение работ по капитальному ремонту лифтовой шахты и машинного отделения с заменой оборудования (лифта) на 1000 кг, по адресу: 

<

...> от 11.01.2017, в размере 366 093 руб. 22 коп. за период с 12.04.2017 по 08.06.2017,

       без вызова сторон.

 

       26.04.2019 от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, а также ходатайство о рассмотрении настоящего дела по общим правилам искового производства.

        Кроме того, ответчиком заявлено о снижении неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

        Ходатайство ответчика о рассмотрении дела по общим правилам искового производства судом рассмотрено и отклонено ввиду отсутствия предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ) оснований.

         Ходатайство ответчика о снижении неустойки судом рассмотрено и  удовлетворено.

 

       Суд, исследовав сведения, изложенные в исковом заявлении и приложенных к нему документах,  на основании ст. ст. 309, 310, 330, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

        руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края 

 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

         Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительной компании "Строительные решения" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 614109, 

<

...>) в пользу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Ордена "Знак Почёта" Пермская краевая клиническая больница" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 614990, 

<

...>) неустойку в размере 70 000 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 10 322  руб.

          В удовлетворении остальной части иска отказать.

          Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          

Решение

 может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

 

          Судья                                                                             Г.Л. Пономарев