1012/2018-142293(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-3772/2018

г. Чебоксары

12 июля 2018 года

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии  в составе судьи Коркиной О.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Администрации города 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  

к Акционерному обществу "Строительный трест № 3", 

<

...>, ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>,  

о взыскании 118 267 руб. 88 коп. неустойки (с учетом уменьшения исковых  требований заявлением № 311 от 11.07.2018),  

при участии: от истца – ФИО2 по доверенности от 10.01.2018 № 52, от ответчика – ФИО3 по доверенности от 07.11.2017 № 41, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Акционерного общества "Строительный трест № 3" в пользу  Администрации города Шумерля Чувашской Республики 80 000 (Восемьдесят  тысяч) руб. неустойки за период с 01.10.2017 по 16.11.2017.  

Взыскать с Акционерного общества "Строительный трест № 3" в доход  федерального бюджета 4 118 (Четыре тысячи сто восемнадцать) руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  

Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья О.А. Коркина