АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-6871/2023

г. Ярославль

25 августа 2023 года

Резолютивная часть решения оглашена 27.07.2023 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Коншиной А.Д. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ТГК-2 Энергоремонт" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   1274524.80  руб.

при участии:

от истца – ФИО2, паспорт, по доверенности от  30.12.2022 г., диплом,

от ответчика – не явились,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ТГК-2 Знергоремонт" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация" о   взыскании   1274524.80  руб.

Истец исковые требования поддерживает.

Ответчик в судебное заседание не явился, направил отзыв на иск, ссылается на тяжелое материальное положение, просит рассмотреть дело без его участия.

Исследовав письменные и электронные материалы дела, суд установил следующее.

20.10.2020 между Обществом с ограниченной ответственностью «Рыбинская генерация» «Заказчик» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТГК-2 Энергоремонт» «Подрядчик» заключен Договор подряда № РГ-03-3/2020, согласно которого Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по реконструкции магистральных тепловых сетей котельной но улице С. Перовской от ТК-4003 до TK-401S г. Рыбинск Ярославской области на участке тепловой сети от ТК 4003 возле котельной «Софьи Перовской» до ТК 4009 (не включая тепловую камеру ТК 4009) ул. Гагарина, 16 и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену

В соответствии с п. 1.2. Договора Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием, определяющим объем, содержание, используемые материалы и срок производства работ, являющимся Приложением №1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.

В соответствии с п. 1.3. Договора работы выполняются из материала Заказчика на давальческих условиях, оплата работ производится без учета стоимости материалов, переданных Подрядчику.

В соответствии с п. 3.1. Договора календарные  сроки выполнения работы определены  сторонами: начало работ: 21.05.2020, окончание работ: 31.01.2021.

В соответствии с п. 4.1. Договора, предельная стоимость работ по настоящему договору составляет не более 5 329 413,00 (Пять миллионов триста двадцать девять тысяч четыреста тринадцать рублей 00 копеек) рублей, кроме того НДС по установленной НК РФ ставке.

В соответствии с п. 5.1. Договора, расчет за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не позднее 30 календарных дней с даты подписания акта формы КС-2 и после получения справки формы КС-3 (в установленных действующим законодательством случаях), при условии получения от Подрядчика счета на оплату и налогового счета-фактуры, оформленных в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. В случае, если в установленный пунктом 2.1.15 договора пятидневный срок счет на оплату и налоговый счет-фактура от Подрядчика получены не будут, Заказчик обязуется оплатить выполненные работы не позднее 30 календарных дней с даты получения счета на оплату и налогового счета-фактуры.

По усмотрению Заказчика может быть произведена частичная предварительная оплата в счет предстоящих работ.

В соответствии с п. 3 ст. 168 НК РФ Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения сумм частичной оплаты представляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.1 ст. 169 НК РФ.

В соответствии с п. 5.2. Договора, окончательная оплата работ производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (КС-2) и получения от Подрядчика счета на оплату иналогового счета - фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом по согласованию сторонами по договорной цене, установленной в настоящем договоре, с учетом всех ранее произведенных по нему платежей,

В случае, если в установленный пунктом 2.1.15 договора пятидневный срок счет на оплату и налоговый счет-фактура от Подрядчика получены не будут, Заказчик обязуется оплатить выполненные работы не позднее 30 календарных дней с даты получения счета на оплату и налогового счета-фактуры

Если работы по Договору производятся из материала Заказчика, указанные материалы передаются по Акту (по форме Приложения №3) без выставления счета на оплату переданных материалов и конструкций, и счета-фактуры, при этом Подрядчик при расчетах за выполненные работы не включает в свои затраты стоимость переданных материалов. Подрядчик до составления акта выполненных работ обязан предоставить заказчику отчет  о расходе переданных заказчиком  материалов (по форме Приложения № 4).

По расчету истца за ответчиком числится задолженность в размере 307 519,20 руб.

15.08.2021 между Обществом с ограниченной ответственностью «Рыбинская генерация» «Заказчик» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТГК-2 Энергоремонт» «Подрядчик» заключен Договор подряда № РГ-03-5/2021 на производство работ, согласно п. 1.1. которого Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция тепловых сетей на участке от ТК-1 на ул. Веденеева до ТК-10 на ул. Проектная посёлка Переборы» 2-й этап работ (от УТ9 на ул. Гайдара до ТК-6 на ул. Инженерная) (далее по тексту -Работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. По письменному требованию Заказчика может составляться Проект производства работ.

В соответствии с п. 1.2. Договора Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием и Сводным сметным расчетом, определяющими объем, содержание, цену работ, используемые материалы и срок производства работ, а также Проектом производства работ (в случае его составления), являющимися Приложениями №№ 1,2 к настоящему Договору и его неотъемлемыми частями.

В соответствии с п. 1.3. Договора работы выполняются из материала Заказчика на давальчееких условиях, оплата работ производится без учета стоимости материалов, переданных Подрядчику.

В соответствии с п. 3.1. Договора, календарные сроки выполнения работы определены сторонами: Начало работ: 15.08.2021. Окончание работ: 15.10.2021.

В соответствии с п. 4.1. Договора, стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сводной таблицы стоимости работ (с приложениями Локальными сметными расчетами), и на момент подписания Договора составляет не более 2 891 133 (Двух миллионов восьмисот девяноста одной тысячи ста тридцати трех) рублей 00 копеек, кроме того НДС по установленной НК РФ ставке.

В соответствии с п. 5.1. Договора, расчет за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не позднее 60 календарных дней с даты подписания акта формы КС-2 и после получения справки формы КС-3 (в установленных действующим законодательством случаях) с гарантированным удержанием в размере 5% от суммы акта, при условии получения от Подрядчика счета на оплату и налогового счета-фактуры, оформленных в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. В случае, если в установленный пунктом 2.1.14 договора пятидневный срок, счет на оплату и налоговый счет-фактура от Подрядчика получены не будут, Заказчик обязуется оплатить выполненные работы не позднее 60 календарных дней с даты получения счета на оплату и налогового счета-фактуры.

В соответствии с п. 5.2. Договора, окончательная оплата работ производится Заказчиком не позднее 60 календарных дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (КС-2) и получения от Подрядчика счета на оплату и налогового счета - фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом по согласованию сторонами по договорной цене, установленной в настоящем договоре, с учетом всех ранее произведенных по нему платежей, а также при условии поступления на расчетный счет Заказчика от Подрядчика в полной сумме денежных средств в оплату неустоек (либо прекращения обязательства по оплате данных неустоек способами, предусмотренными действующим законодательством РФ), обязанность по уплате которых установлена п. 9.4 Договора (в случае, если требование об оплате неустоек было направлено Заказчиком в адрес Подрядчика).

Оплата гарантированных удержаний осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта по форме N КС-14.

В случае, если в установленный пунктом 2.1.14 договора пятидневный срок счет на оплату и налоговый счет-фактура от Подрядчика получены не будут, Заказчик обязуется оплатить выполненные работы не позднее 60 календарных дней с даты получения счета на оплату и налогового счета-фактуры.

В случае неуплаты Заказчиком причитающейся Подрядчику оплаты за выполненные работы. Заказчик не считается нарушившим обязательство по оплате выполненных работ, в случае наличия встречного неисполненного обязательства Подрядчика по уплате Заказчику неустоек, предусмотренных п. 9.4 Договора.

В соответствии с п. 5.2. Договора, если работы по Договору производятся из материала Заказчика, указанные материалы передаются по Акту (по форме Приложения Кеб) без выставления счета на оплату переданных материалов и конструкций, и счета фактуры, при этом Подрядчик при расчетах за выполненные работы не включает в свои затраты стоимость переданных материалов. Подрядчик до составления Акта выполненных работ обязан предоставить Заказчику Отчет о расходе переданных Заказчиком материалов (по форме Приложения № 7).

По расчету истца за ответчиком числится задолженность в размере 967 005,60 руб.

В связи с неисполнением ответчиком обязанности по оплате выполненных работ, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд полагает, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Гражданские права и обязанности возникают вследствие неосновательного обогащения.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

 В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать обстоятельства на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Факт исполнения принятых на себя договорных обязательств со стороны истца подтверждается материалами дела: Договорами  подряда № РГ-03-3/2020 от 20.10.2020, № 

№ РГ-03-5/2021 от 15.08.2021, Актами о приемке выполненных работ от 30.10.2020, 31.12.2020, 31.01.2021, 31.03.2021, 25.12.2022, имеющими печати и подписи сторон.

По расчету истца за ответчиком числится задолженность в размере 1 272 524,80 руб.

Отсутствие денежных средств и тяжелое материальное положение не является основанием для неоплаты выполненных работ. 

Учитывая, что требования истца основаны на законе, подтверждены материалами дела, доказательств оплаты задолженности или ее наличия в меньшем размере не представлено, требования подлежат удовлетворению в полном объеме в сумме 1 274 524,80 руб.

Расходы по уплате государственной пошлины суд в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "ТГК-2 Энергоремонт" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 1 274 524,80 руб. основного долга, 25 745 руб. в возмещение расходов на оплату государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, ( через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

А.Д. Коншина