900108936_36906802 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ  

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-66475/23-5-516

г. Москва

12 сентября 2023 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Киселевой Е. Н.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрев в судебном заседании дело  

по иску Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» (117556, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2003, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж» (164170,  Архангельская область, Мирный город, Циргвава 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.06.2015, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору субподряда от 23.08.2018 в размере 4 659 279  руб. 01 коп., из которых: сумма неустойки за просрочку окончания работ в размере  1 262 022 руб. 77 коп., сумма долга по оплате генподрядных услуг в размере 2 711 057  руб. 91 коп., сумма процентов за пользование чужими денежными средствами в размере  686 198 руб. 33 коп.  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания 

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Федерального государственного  унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) долг 2 711 057 (два миллиона семьсот одиннадцать  тысяч пятьдесят семь) руб. 91 коп., неустойку 2 496 (две тысячи четыреста девяносто  шесть) руб. 24 коп., проценты 430 106 (четыреста тридцать тысяч сто шесть) руб. 06 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета Российской  Федерации 31 236 (тридцать одна тысяча двести тридцать шесть) руб. 00 коп. госпошлину.  

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное  военно-строительное управление № 14» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  доход федерального бюджета Российской Федерации 15 060 (пятнадцать тысяч  шестьдесят) руб. 00 коп. госпошлину.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья Е.Н. Киселева