Арбитражный суд Липецкой области 

пл. Петра Великого д.7, г. Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А36-10503/2019

г. Липецк

22 июня 2020 г.

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Крылова А.Г.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Свищевой С.А.  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Липецка» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 398001, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Сталь-М» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, 392520, 

<

...>) 

о взыскании 22 789 939 руб. 59 коп. неустойки и по встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью «Сталь-М» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, 392520, 

<

...>)  

к муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Липецка»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 398001, 

<

...>)  

третье лицо: муниципального образования г.Липецк в лице администрации города Липецка  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 398001, 

<

...>) 

о признании недействительным приложения № 5 к Муниципальному контракту № 256-КС от  

11.10.2017 в части установления конечных сроков выполнения работ 

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО1, доверенность № 0112-3090 от 16.10.2019, 

от ответчика: ФИО2, доверенность от 20.11.2019, ФИО3, доверенность от  

20.01.2020, от третьего лица: представитель не явился. 

 Руководствуясь статьями 106, 110, 150, 167-171, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сталь-М» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление строительства  города Липецка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за период с 14.08.2018 по  21.12.2018 в сумме 6 797 146 руб. 17 коп., а также судебные расходы по государственной пошлине  в сумме 82 170 руб.  

В остальной части иска муниципального казенного учреждения «Управление строительства  города Липецка» отказать.  

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью «Сталь-М»  отказать.  

Возвратить муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города  Липецка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 63050 руб.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области в месячный срок после его  принятия.  

Судья А.Г. Крылов