АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-30390/2023

12 сентября 2023 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2023 года 

Полный текст решения изготовлен 12 сентября 2023 года.  

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.Ф. Сабирова  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.Д.  Черноскутовой, рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению  

акционерного общества "ГАЗЭКС" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Свердловской  области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обжаловании постановления УФАС по Свердловской области от  18.05.2023 по делу № 066/04/9.21-1510/2023,  

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора: ФИО1.  

В судебном заседании участвуют представители:  

от заявителя: ФИО2, представитель по доверенности № 00404/2023 от 30.12.2022, предъявлен паспорт, диплом;  

от заинтересованного лица: ФИО3, представитель по  

доверенности № 272 от 03.04.2023, предъявлено служебное удостоверение; 

от третьего лица: не явилась, извещена надлежащим образом.  Отводов составу суда и лицу, ведущему протокол, не заявлено.  

Лицам, участвующим в деле и иным участникам арбитражного процесса  

разъяснены их процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст.  

41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Определением от 07.06.2023 заявление принято к производству суда,  

предварительное судебное заседание назначено на 30.06.2023. 

 

Определением от 03.07.2023 суд, завершив рассмотрение всех  вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения  присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в  деле, признал дело подготовленным к судебному разбирательству и перешёл к  рассмотрению дела в судебном заседании арбитражного суда первой  инстанции. Указанным определением к участию в деле в качестве третьего  лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета  спора, привлечена Болтрушко О.В., судебное разбирательство отложено на  21.07.2023.  

Определением от 26.07.2023 суд отказал в удовлетворении ходатайства  заявителя об объединении судебных дел № А60-30390/2023 и А60-38993/2023 в  одно производство, судебное разбирательство отложено на 28.08.2023.  

Определение оставлено без изменения Семнадцатым арбитражным  апелляционным судом.  

В судебном засендании 12.09.2023 заявитель и заинтересованное лицо  поддержали изложенные письменно позиции. Заявитель представил  распечатанные (частично) материалы приложенные в электрошн6ном виде к  заявлению и пояснениям по делу. Распечатанные документы приобщены к  материалам дела.  

Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ:

Управлением ФАС по Свердловской области постановлением от  18.05.2023 по делу № 066/04/9.21-1510/2023 (далее - Постановление) АО  «ГАЗЭКС» (далее - Общество, Исполнитель) привлечено к административной  ответственности по части 2 статьи 9.21. Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) с назначением штрафа  в размере 700 000 рублей.  

Общество привлечено к административной ответственности в связи с  необоснованным продлением срока осуществления мероприятий по  подключению (технологическому присоединению) объекта капитального  строительства заявителя, превышающего срок (максимально допустимый),  который определен п. 122 Правил подключения (технологического  присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального  строительства к сетям газораспределения, утв. Постановлением Правительства  РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее -Правила 1547).  

Постановление получено АО «ГАЗЭКС» 29.05.2023. 

Общество с постановлением административного органа несогласно и  просит отменить его ссылаясь на отсутствие вины во вмененном  правонарушении.  

 

Заинтересованное лицо возражает против заявленных требований.  Ссылается на то, событие и вина заявителя в совершении административного  правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, является  доказанным.  

Согласно ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественной  монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или  установленного порядка подключения (технологического присоединения) к  магистральным нефтепроводам и (или) магистральным  нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям,  газораспределительным сетям или централизованным системам горячего  водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение  собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого  хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче  электрической энергии, либо препятствование собственником или иным  законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей  транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке  сточных вод по их канализационным сетям влечет наложение  административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до  сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч  рублей.  

Повторное совершение административного правонарушения,  предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет согласно ч. 2 ст. 9.21  КоАП РФ наложение административного штрафа на должностных лиц в  размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на  срок до трех лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона  рублей.  

Событие предусмотренного ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ административного  правонарушения проявляется в повторном совершении административного  правонарушения, предусмотренного ч. 1 настоящей статьи, событие которого  проявляется в нарушении Правил подключения (технологического  присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального  строительства к сетям газораспределения (утв. постановлением Правительства  РФ от 13.09.2021 N 1547).  

Правила N 1547 определяют порядок подключения (технологического  присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых,  строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям  газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети  газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект  капитального строительства).  

Подключение газоиспользующего оборудования или объектов  капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на  основании договора о подключении (п. 5 Правил N 1547).  

 

В п. 71 Правил N 1547 перечислены этапы мероприятия по подключению  (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к  сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении.  

В соответствии с п. 80 Правил N 1547 запрещается навязывать заявителю  услуги и обязательства, которые не предусмотрены Правилами N 1547.  

Согласно п. 121 Правил N 1547 срок осуществления мероприятий по  подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего  раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по  строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или)  газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения  требуется ликвидация дефицита пропускной способности  газораспределительных и (или) газотранспортных систем.  

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому  присоединению), указанных в абз. 1 п. 121 Правил N 1547, определяемый  программой газификации, не может выходить за пределы 2022 года, за  исключением случаев, когда:  

для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной  способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем;  

для подключения домовладений, расположенных в населенных пунктах, в  которых газораспределительные сети будут проложены после 1 января 2022 г.;  

для подключения домовладений требуется осуществление мероприятий  по подключению (технологическому присоединению) со сроком, определенным  в соответствии с п. 122 Правил N 1547, выходящим за пределы 2022 года.  

В соответствии с п. 122 Правил N 1547 срок осуществления мероприятий  по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не  более чем:  

на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования  газа;  

на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки  газопровода протяженностью до 30 метров;  

на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с  коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными  дорогами местного значения;  

на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для  строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной  собственности;  

на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с  автомобильными дорогами регионального или федерального значения,  железными дорогами, водными преградами, проведения лесоустроительных  работ и (или) прокладке газопровода протяженностью более 30 метров  бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных  

 

породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах  зон охраны памятников историко-культурного наследия.  

В случае если указанные в абз. 8 - 12 п. 122 Правил N 1547  обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть  газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в  рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по  подключению (технологическому присоединению).  

Для случаев, указанных в п. 121 Правил N 1547, в договоре в рамках  догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе  газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или)  реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем  (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация  дефицита пропускной способности газораспределительных и (или)  газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства  газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя,  определяемым в порядке, установленном п. 122 Правил N 1547 (п. 123 Правил  N 1547).  

Из заявления следует, что между АО «ГАЗЭКС» и ФИО1 заключен договор № 3580-3/66-01-0017287/2022 от 28.02.2022  года о подключении к сети газоснабжения жилого дома по адресу:  Свердловская область, г. Полевской, с. Курганово, база отдыха «Горные  ключи», участок № 58.  

Пунктом 3 Договора о подключении срок выполнения мероприятий по  подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа  определен до 31.12.2022 (306 дней).  

Дополнительным соглашением от 30.12.2022 пункт 3 Договора о  подключении изменен, срок выполнения мероприятий по подключению  (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа изменен,  продлен до 30.07.2023.  

Согласно абз.7 п. 122 Правил 1547 срок осуществления мероприятий по  подключению (технологическому присоединению) может быть продлен:  

- на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа  прокладки газопровода протяженностью до 30 метров (абз. 9 п. 122)  

- на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с  коммуникациями ресурсоснабжающих организаций (абз. 10 п. 122);  

- на 200 дней - в случае прокладки газопровода протяженностью более  30 метров бестраншейным способом (абз. 12 п. 122).  

При этом, если указанные обстоятельства стали известны исполнителю  при разработке проектной документации на сеть газораспределения,  подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках  догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по  подключению (технологическому присоединению) (абз. 14 п. 122 Правил 1547).  

 

Общий срок осуществления мероприятий по договору в совокупности может  быть продлен не более, чем на 270 дней.  

В 2022 году при разработке проектной документации  «Распределительные газопроводы низкого давления по ул. 8 Марта, база  отдыха «Горные ключи» в с. Курганово» (Рабочий проект 32211550382.3-ГСН)  АО «ГАЗЭКС» стало известно о необходимости пересечения сети  газопотребления с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций, а также  прокладки газопровода протяженностью менее и более 30 метров  бестраншейным способом (стр. 35 Рабочего проекта 32211550382.3-ГСН).  Данный факт позволял Обществу продлить срок осуществления мероприятий  по подключению на 260 дней (абз 6 п. 122 Правил 1547), то есть до 17.09.2023  года (31.12.2022 +260 дней).  

Руководствуясь положениями абз. 14 п. 122 Правил 1547 Общество  подготовило Дополнительное соглашение, которым сроки осуществления  мероприятий по подключению (технологическому присоединению) изменены,  установлены до 30.07.2023. Срок установлен в рамках максимально  допустимого срока (17.09.2023).  

30.12.2022 года Дополнительное соглашение подписано заявителем. 

Заявитель суду пояснил, что на сегодняшний день работы по договору не  выполнены.  

Заявитель ссылается на отсутствие вины в продлении договора, полагая,  что им предприняты все возможные меры для своевременного подключения, а  продление договора было вынужденной мерой.  

Как разъяснено в п. 16.1 постановлении Пленума ВАС РФ от 02.06.2004  N 10 (ред. от 21.12.2017) "О некоторых вопросах, возникших в судебной  практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях", при  рассмотрении дел об административных правонарушениях арбитражным судам  следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2  статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении  юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет.  Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной  части КоАП РФ возможность привлечения к административной  ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость  от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление  того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения  правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная  ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их  соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части  1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам  установлению не подлежат.  

Вместе с тем, заявитель не использовал процедуру, которая установлена  действующими правилами. Так, в случае, когда если указанные обстоятельства  

 

стали известны исполнителю при разработке проектной документации на сеть  газораспределения, по инициативе исполнителя подписывается дополнительное  соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока  осуществления мероприятий по подключению (технологическому  присоединению) (абз. 14 п. 122 Правил 1547).  

Вместе с тем, вина общества состоит в том, что дополнительное  соглашение о продлении срока выполнения работ было заключено не по  инициативе исполнителя, а в результате вынуждения потребителя услуги, о чем  третье лицо ФИО1 указала в жалобе поданной в административный  орган, собственно, это обстоятельство явилось причиной обращения в  антимонопольную службу, кроме того, из текста дополнительного соглашения  также не следует, что оно было заключено по инициативе исполнителя именно  в связи с тем, обстоятельства невозможности исполнения договора стали  известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения,  подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках  догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по  подключению (технологическому присоединению).  

Кроме того, суд принимает во внимание, что обществом не предприняты  своевременно все зависящие от него меры по запросу денежных средств на  выполнение закупочных мероприятий по разработке проекта газификации.  Так, договор с третьим лицом заключен 28.02.2022 года, с заявлением о  финансировании общество ГАЗЭКС обратилось лишь 28.04.2022. тогда как  третье лицо выполнило все необходимые подготовительные работы 18.04.2023.  

Согласно п. 72 Правил № 1547 исполнитель обязан: 

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети  газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о  подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению  объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее  установленного договором о подключении дня подключения при исполнении  заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий  по подключению (технологическому присоединению);  

б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических  условий (за исключением случая, если договор о подключении содержит  обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению  (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного  участка, по установке газоиспользующего оборудования, строительству либо  реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства,  установке прибора учета газа);  

в) осуществить действия по подключению (технологическому  присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня  подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания  акта о готовности, указанного в подпункте "г" пункта 71 Правил № 1547);  

 

г) по запросу заявителя не позднее 10-го дня со дня получения запроса  направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по  подключению (технологическому присоединению);  

д) не позднее чем за 20 рабочих дней до даты подключения  (технологического присоединения), определенной в договоре о  подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о  подключении;  

е) согласовать с собственником земельного участка строительство  сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта  капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей  газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности  третьих лиц;  

ж) обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти  субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за  установлением публичного сервитута для строительства сетей  газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального  строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения  

на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при  недостижении согласия с собственником земельного участка).  

Согласно п. 74 Правил № 1547 заявитель обязан:  

а) выполнить установленные в договоре о подключении условия  подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к  подключению;  

б) при мониторинге исполнителем выполнения заявителем  технических условий о присоединении в соответствии с подпунктом «б» пункта  72 Правил № 1547 представить исполнителю раздел утвержденной в  установленном порядке проектной документации (экземпляр), включающий  в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления,  

перечень инженерно-технических мероприятий и содержание  технологических решений (представляется в случае, если  разработка проектной документации предусмотрена законодательством  Российской Федерации);  

в) в случае внесения изменений в проектную документацию,  влекущих изменение указанного в договоре о подключении максимального  часового расхода газа, в срок, оговоренный в договоре о подключении,  направить исполнителю предложение о внесении соответствующих  

изменений в договор о подключении. Изменение заявленного максимального  часового расхода газа не может превышать величину, указанную в  технических условиях;  

г) обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального  строительства заявителя для мониторинга выполнения заявителем  технических условий;  

 

д) внести плату за подключение (технологическое присоединение) в  размере и сроки, которые установлены договором о подключении;  

е) заключить договор на техническое обслуживание сети  газораспределения и (или) газопотребления, внутридомового и (или)  внутриквартирного газового оборудования и договор поставки газа после  подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего  оборудования объекта капитального строительства к подключению  (технологическому присоединению), уведомив об этом  исполнителя.  

разделом VII Правил № 1547 регламентируются Особенности  подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным  сетям в рамках догазификации, в которых указаны основания для продления  срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению в  рамках догазификации.  

Более того, таким основанием в данном конкретном случае не может  являться заявление Болтрушко О .В., поскольку заявитель своевременно, в  сроки, установленные договором № 3580-3/66-01-0017287/2022 от 28.02.2022,  подготовил свое домовладение к подключению к газораспределительным сетям  (акт выполненных работ от 18.04.2022 к договору подряда  

 № » 88\22). 

Таким образом, основания для продления срока осуществления  мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации,  определенные разделом VII Правил № 1547 на основании заявления  потребителя, отсутствовали.  

Аналогичная позиция содержится в в Постановлении Семнадцатого  арбитражного апелляционного суда от 09.06.2023 N 17АП-4877/2023-АК по  делу N А60-5110/2023,   

Юридическое лицо признается виновным в совершении  административного правонарушения, если будет установлено, что у него  имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых  предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были  приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ).  

По обстоятельствам дела судом установлено, что у АО «ГАЗЭКС» 

имелась возможность соблюдать требования Правил № 1547, но данным лицом  не предпринято всех достаточных для этого мер.  

При принятии решения должностным лицом Свердловского У ФАС  России учтены также следующие обстоятельства.  

Постановлением Свердловского УФАС России от 22.04.2022 по делу №  066/04/9.211346/2022 АО «ГАЗЭКС» признано виновным в совершении  административного правонарушения, административная ответственность за  которое установлена ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, и ему назначено административное  наказание в виде административного штрафа в размере 600000 рублей.  

 

Решением арбитражного суда Свердловской области от 21.09.2022 по  делу № А60-33063/2022, вступившим в законную силу 06.10.2022,  постановление от 22.04.2022 по делу № 066/04/9.21-1346/2022 признано  законным и обоснованным в части штрафа, не превышающего 300000 рублей.  

Постановление от 22.04.2022 по делу № 066/04/9.21-1346/2022 АО «ГАЗЭКС» было исполнено 04.10.2022. 

Постановлением Свердловского УФАС России от 20.05.2022 по делу Ш  066/04/9.21 1666/2022 АО «ГАЗЭКС» признано виновным в совершении  административного74 правонарушения, административная ответственность за  которое установлена ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, и ему назначено административное  наказание в виде административного штрафа в размере 800000 рублей.  

Решением арбитражного суда Свердловской области от 20.09.2022 по  делу № А60-36464/2022, вступившим в законную силу 05,10.2022,  постановление от 20.05.2022 по делу № 066/04/9.21-1666/2022 признано  законным и обоснованным в части штрафа, не превышающего 300000 рублей.  

Из вышеизложенного следует, что АО «ГАЗЭКС» систематически  нарушает Правила подключения, в связи с чем подвергается Свердловским  УФАС России административным наказаниям.  

Довод общества о том, что нарушений Правил 1547 со стороны  Исполнителя не допущено и что оно, руководствуясь исключительно  положениями п. 122 Правил 1547, подписало с заявителем ФИО1  дополнительно соглашение от 30.12.2022г. об изменении срока осуществления  мероприятии по подключению (технологическому присоединению)  опровергается материалами дела, поскольку из представленных доказательств  следует, что общество не использовало своего права заключить такое  соглашение по своей инициативе и принудило потребителя написать заявление  о заключении дополнительного соглашения.  

Тога как общество привлечено к ответственности не за невозможность  своевременно осуществить подключение потреителя к зазовой системе, а  именно в связи с продлением сроков работ на основании заявления  потребителя, написанного в результате понуждения потребителя к написанию  заявления о заключении дополнительного соглашения.  

В материалах дела имеется заявление ФИО1 с просьбой о  заключении дополнительного соглашения к договору о подключении № 3580- З/66-01-0017287/2022 от 28.02.2022 о продлении срока действия договора до  30.07.2023 г. (приложение к л.д. 49).  

Кроме того, в Дополнительном соглашении, заключенном между АО  «ГАЗЭКС» и ФИО1 30.12.2022, к договору № 3580-З/66-01- 0017287/2022 от 28.02.2022, нет ссылки на абз. 6 п. 122 Правил, в силу которого  АО «ГАЗЭКС» могло заключить дополнительное соглашение о продлении  срока выполнения технологических мероприятий, что еще раз подтверждает то  обстоятельство, что АО «ГАЗЭКС» заключило дополнительное соглашение с  

 

Болтрушко О.В. не на основании п. 122 Правил 1547, а на основании заявления  Болтрушко О.В.  

Таким образом, Свердловское УФАС России в оспариваемом  постановлении указало все исследованные обстоятельства по делу.  

Таким образом, судом установлено, что Свердловское УФАС России при  вынесении оспариваемого постановления, основывало свое решение на тех  документах, которые были представлены в материалы административного дела.  Среди них отсутствуют документы, подтверждающие доводы Заявителя о том,  что дополнительное соглашение между АО «ГАЗЭКС» и ФИО1 было  заключено на основании п. 122 Правил 1547 в связи с необходимостью  пересечения сети газопотребления с коммуникациями ресурсоснабжающих  организаций, а также прокладки газопровода протяженностью менее и более 30  метров бестраншейным способом. Документов, опровергающих указанный  факт в материалы дела № А60-30390/2023 заявителем также не представлено.  

Судом проверен размер штрафа, который исчислен исходя из  обстоятельств, административным органом учтено, что заявитель  систематически допускает аналогичные нарушения, при этом применен не  максимальный размер штрафа. Обстоятельств смягчающих или исключающих  ответственность судом не установлено. Кроме того, суд принимает во  внимание, что заявителем не соблюден срок исполнения контракта  установленный и в дополнительном соглашении.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170, 211  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный  суд  

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении требований заявленных акционерным  обществом "ГАЗЭКС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Управлению  Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) признании незаконным постановления  УФАС по Свердловской области от 18.05.2023 по делу № 066/04/9.21-1510/2023.  

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

3. Решение по делу об оспаривании решения административного органа о  привлечении к административной ответственности, если размер  административного штрафа за административное правонарушение не  превышает для юридических лиц сто тысяч рублей, для индивидуальных  предпринимателей - пять тысяч рублей, может быть обжаловано в  арбитражный суд апелляционной инстанции.  

 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня  принятия решения (изготовления в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная  жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,  размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»  http://ekaterinburg.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда  http://17aas.arbitr.ru.  

Судья М.Ф. Сабирова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.03.2023 5:39:00

Кому выдана Сабирова Милана Фаритовна