1148_60169  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

город Севастополь 

«23» января 2019 года Дело № А84-2959/18  

Арбитражный суд города Севастополя  

В составе: судьи Архиповой С.Н., При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В., 

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ГБУЗ Севастополя  «Городская больница № 4»  

к ООО «АРК Стройинвест» 

о взыскании штрафных санкции по договору подряда № 0073 от 29.05.2017 в сумме  1 009 746,48 руб., договору подряда № 0072 от 29.05.2017 в сумме 1 234 379,64 руб.,  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд  Р Е Ш И Л :  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АРК Стройинвест» в  

пользу ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 4» неустойку за просрочку  

выполнения договоров подряда № 0073, № 0072 от 29.05.2017 в сумме 294 623,74 руб.,  

расходы по оплате госпошлины в сумме 48 441 руб.. В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный  

апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.  

Судья С.Н. Архипова