4/2022-64524(1) 

 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-4097/2022

г. Благовещенск

15 августа 2022 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Г.В. Лисовской,  при ведении протокола помощником судьи М.М. Акопян,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление  

общества с ограниченной ответственностью «Управление строительной механизации»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройзаказчик» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

о взыскании 28 212 850 руб. 63 коп., 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройзаказчик» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Управление строительной механизации» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пени  за просрочку оплаты по договорам подряда № 041 от 12.05.2017, № 044 от 03.07.2017, №  065 от 02.10.2017, № 080 от 04.06.2018, № 80/1 от 04.06.2018 за период с 30.03.2020 по  31.03.2022 в размере 9 599 495 руб. 67 коп., судебные расходы по уплате государственной  пошлины в размере 164 064 руб., всего – 9 763 559 руб. 67 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать в связи со  снижением судом неустойки.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья Г.В. Лисовская  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 24.12.2021 5:02:50

Кому выдана Лисовская Галина Владимировна