АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

295003, г.Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

E-mail: info@crimea.arbitr.ru http://www.crimea.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ 

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А83-2663/2017

10 октября 2018 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ищенко И.А. при ведении  протоколов судебных заседаний секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению:  

Общества с ограниченной ответственностью «Регион» 

к Муниципальному казенному учреждению Управление капитального строительства  Администрации города Симферополя Республики Крым,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования  относительно предмета спора –  

ООО "ПРОГРЕСС ЭКО-СТРОЙ", 

Муниципальное казенное учреждение Департамент финансов Администрации г.  Симферополя Республики Крым,  

Администрация г. Симферополя Республики Крым, о взыскании 3398799,87 рублей, при участии: от истца – ФИО2, по доверенности от 02.11.2018 № 9; ФИО3, по доверенности от 02.10.2018 № 9; от ответчика –ФИО4 от 22.08.2018 № 38/03-07-3173; от Администрации г. Симферополя Республики Крым – не явились. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 167 – 170, 174, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд -  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования в части взыскания неустойки удовлетворить.  

2. Взыскать с Муниципального казенного учреждения Управления капитального  строительства Администрации города Симферополя Республики Крым в пользу Общества  с ограниченной ответственностью «Регион» неустойку в размере 198 137,04 рублей за  период с 11.01.2017 по 22.12.2017, 40 227 рублей государственной пошлины.  

3. Взыскать с Муниципального казенного учреждения Управления капитального  строительства Администрации города Симферополя Республики Крым в пользу Общества  с ограниченной ответственностью «Регион» расходы за проведение экспертизы по делу в  размере 35 000,00 руб.  

4. Заявленные судебные расходы в порядке статьи 112 АПК РФ уменьшить до  размера 161 904,00 руб., в остальной части взыскания судебных расходов – отказать.  

5. Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

6. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения,  а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа  (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия  (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может  быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел»  http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья И. А. Ищенко