999/2022-367403(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443001, г. Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846)207-55-15  

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

24 ноября 2022 года Дело № А55-34070/2021  

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Хмелева С.П. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мачневой А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании 24 ноября 2022 года дело  по иску Акционерного общества «Волгатрансстрой-9»  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Про-МК» 

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  

самостоятельных требований относительно предмета спора:  1) Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти»;  

2) Общество с ограниченной ответственностью «Металл Групп»;  3) Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС МЕТАЛЛ»;  

4) Общество с ограниченной ответственностью «АНВ-Комплект»; 

5) Общество с ограниченной ответственностью «АРТЭК Логистик»  6) Общество с ограниченной ответственностью «Интер-Групп»  

7) Общество с ограниченной ответственностью «Август» 

8) Общество с ограниченной ответственностью «Возведение»  о взыскании 95 172 692 руб. 33 коп.  

при участии в заседании: от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 10.01.2022, от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности от 10.01.2022, от третьих лиц – не явились, извещены, 

Руководствуясь ст. 49, 167-171, 180, 181, ч. 1 ст. 259,  ч.3 ст.319 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Принять уточнение исковых требований. Сумма иска равна 95 172 692 руб. 33  

коп. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПРО-МК» (ИНН  

<

***>) в пользу Акционерного общества «Волгатрансстрой-9» (ИНН  

<

***>) неосновательно удерживаемую сумму в размере 44 667 462 рублей,  убытки в размере 7 766 029 рублей 30 коп., неустойку за период с 27.10.2020 г. по  09.12.2020 г. в размере 1 997 496,16 рублей в соответствии с п.4 Дополнительного  соглашения № 5 от 24.12.2020 г., неустойку за нарушение сроков окончания работ в  

размере 5 095 530 рубль 58 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения  отдельных этапов работ в размере 6 294 140 рублей 97 коп., неустойку за задержку  устранения дефектов в работах в размере 6 291 420 рублей 18 коп., штраф за  расторжение договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе  Подрядчика по вине Субподрядчика в размере 5 199 520,82 рублей, расходы по уплате  госпошлины в размере 200 000 рублей, а также расходы за проведение экспертизы в  размере 80 000 руб.  

 В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

 Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Самарской области  Акционерному обществу «Волгатрансстрой-9» денежные средства в размере 100 000  руб., перечисленные по платежному поручению № 2396 от 27.06.2022.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд, г. Самара, в течение месяца, с направлением апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / С.П. Хмелев 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 14.12.2021 2:24:57

Кому выдана Хмелев Сергей Петрович