Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-34135/23

08 апреля 2025 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Узденова А.У.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Зумакуловой С.М.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "ПРОЕКТИНВЕСТСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании денежных средств по договору подряда (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ),  

по встречному иску АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени 

академика П.Д. Грушина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "ПРОЕКТИНВЕСТСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неустойки 

при участи в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания,  

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "ПРОЕКТИНВЕСТСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 14 267 770, 82 руб., проценты в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 4 562 048, 14 руб.,  

проценты в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 28.01.2025 по день фактического платежа, расходы по оплате государственной пошлины в размере 117 149 руб., расходы на оплату экспертизы в размере 200 000 руб.  

Вернуть АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 33 535 руб., уплаченную на основании платежного поручения № 244 от 11.04.2023 г.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО "ПРОЕКТИНВЕСТСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 4 445 349, 82 руб., расходы на оплату госпошлины в размере 28 682, 94 руб.  

В остальной части встречного иска отказать. 

Произвести зачет, в результате которого взыскать с АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "ПРОЕКТИНВЕСТСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 14 672 935, 20 руб.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья А.У. Узденов