100208_2447953  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А74-1995/2022

г. Абакан

20 октября 2022 года

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.В. Лиходиенко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Чебодаевой, в открытом  судебном заседании рассмотрел исковое заявление Управления жилищно-коммунального  хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия  (ИНН 1910008846, ОГРН 1031900851333) к обществу с ограниченной ответственностью  строительная компания «Панорама» (ИНН 2465302505, ОГРН 1132468061846) о взыскании  32 004 рублей 36 копеек неустойки,  

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью строительная  компания «Панорама» к Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства  администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия о взыскании 2 336 797  рублей 02 копеек, с последующим начислением процентов за пользование чужими  денежными средствами на сумму в размере 2 336 797 рублей 02 копейки, начиная со дня  вступления решения суда в законную силу и рассчитанных по ключевой ставке Банка  России, действующей в соответствующие периоды просрочки, по день фактической оплаты  долга.  

Руководствуясь статьями 110, 166 – 171, 176, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Первоначальный иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания  «Панорама» в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства  администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия 32 004 (тридцать две тысячи  четыре) рубля 36 копеек.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания  «Панорама» в доход федерального бюджета 2 000 (две тысячи) рублей государственной  пошлины.  

3. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства  администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия в пользу общества с  ограниченной ответственностью строительная компания «Панорама» 1 736 797 (один  миллион семьсот тридцать шесть тысяч семьсот девяносто семь) рублей 02 копейки, а также  25 778 (двадцать пять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 48 копеек расходов по уплате  государственной пошлины.  

С момента вступления решения суда в законную силу начисление процентов за  пользование чужими денежными средствами производить на сумму долга в размере  1 736 797 рублей 02 копейки по день фактической оплаты, исходя из действующей на дату  уплаты ключевой ставки Банка России.  

Отказать в удовлетворении иска в остальной части. 4. Произвести зачёт между первоначальным и встречным исками. 

Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства  администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия в пользу общества с  ограниченной ответственностью строительная компания «Панорама» 1 704 792 (один  миллион семьсот четыре тысячи семьсот девяносто два) рубля 66 копеек, а также 25 778  (двадцать пять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 48 копеек расходов по уплате  государственной пошлины.  

С момента вступления решения суда в законную силу начисление процентов за  пользование чужими денежными средствами производить на сумму долга в размере  1 704 792 рубля 66 копеек по день фактической оплаты, исходя из действующей на дату  уплаты ключевой ставки Банка России.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья А.В. Лиходиенко