АРБИТРАЖНЫЙ  СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

дело № А43-28427/2022

26  декабря  2022  года

г. Нижний

Новгород  

Резолютивная часть решения 19.12.2022

Решение в полном объеме изготовлено 26.12.2022

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: судьи Садовской Галины Андреевны (шифр судьи 35-711) 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кривошеем Е.Р.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «АБЗ160» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «МВ-Гарант» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании задолженности, неустойки по договору подряда №12/10-АБЗ-Р от 12.10.2021, 

при участии представителей сторон: 

от истца – неявка, 

от ответчика – неявка;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «АБЗ160» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «МВ-Гарант»:

- 1 631 811 руб. 55 коп. задолженности, 244 771 руб. 73 коп. неустойки по договору подряда № 12/10-АБЗ-Р от 12.10.2021;

- 340 000 руб. 00 коп. задолженности, 5 100 руб. 00 коп. неустойки по договору № 0114102021 от 14.10.2021;

- 137 300 руб. 00 коп. задолженности, 20 732 руб. 30 коп. неустойки по договору оказания услуг № 12/10-АБЗ-У от 12.10.2021.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, исковые требования не оспорил.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, извещены надлежащим образом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело в отсутствие представителей сторон.

Изучив материалы дела и представленные в обоснование иска документы, суд установил следующее.

Между ООО «МВ-Гарант» (заказчик) и ООО «АБЗ160» (подрядчик) заключен подряда № 12/10-АБЗ-Р от 12.10.2021 (далее – договор № 12/10-АБЗ-Р), согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы по асфальтированию территории по адресу: 

<

...> в районе здания номер 37, кадастровый квартал 52:16:0030703. Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и оплатить обусловленную договором  цену (пункт 1.1 договора № 12/10-АБЗ-Р).

Согласно пункту 2.1 договора № 12/10-АБЗ-Р цена выполняемых работ согласована сторонами в локальном сметном расчете (Приложение № 1), и составляет 3 058 013 руб. 70 коп., в том числе НДС 20% - 509 668 руб. 98 коп.

В соответствии с пунктом 2.2 договора № 12/10-АБЗ-Р заказчик обязуется оплатить выполненную работу в следующем порядке:

- предварительный платеж в размере 1 426 202 руб. 15 коп. заказчик оплачивает подрядчику в течение 2 рабочих дней с момента подписания договора;

- окончательный платеж в размере 1 631 811 руб. 55 коп. заказчик оплачивает подрядчику в течение 5 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Факт выполнения истцом работ по договору № 12/10-АБЗ-Р на сумму 3 058 013 руб. 70 коп. подтверждается актом о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 26.10.2021 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 26.10.2021. Работы приняты в полном объеме, акт и справка подписаны ответчиком без замечаний.

14.10.2021 ответчик, в целях исполнения пункта 2.2 договора № 12/10-АБЗ-Р, перечислил в адрес истца предварительный платеж в размере 1 426 202 руб. 15 коп. (платежное поручение № 372 от 15.10.2021).

Оставшуюся сумму задолженности в размере 1 631 811 руб. 55 коп. ответчик не оплатил, в результате чего у него образовалась задолженность перед истцом в размере 1 631 811 руб. 55 коп. по договору № 12/10-АБЗ-Р.

Также сторонами заключен договор № 0114102021 от 14.10.2021 (далее – договор от 14.10.2021), по условиям которого заказчик (ответчик) поручает, а подрядчик (истец) принимает на себя обязательства выполнить своими и/или привлеченными силами в установленный договором срок работы по устройству переходно-скоростной полосы с освещением на объекте автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, расположенной по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, городское поселение город Павлово, 

<

...>, и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором (пункт 2.1 договора от 14.10.2021).

Согласно пункту 3.1 договора от 14.10.2021 цена работ по договору составляет 2 100 000 руб., в том числе НДС 20% в размере 350 000 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 4.1 договора от 14.10.2021 оплата работ осуществляется заказчиком путем перечисления на расчетный счет подрядчика аванса в размере 1 760 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% в размере 293 333 руб. 00 коп.

Оставшуюся сумму в размере 340 000 руб. 00 коп. заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Факт выполнения истцом работ по договору от 14.10.2021 на сумму 2 100 000 руб. 00 коп. подтверждается актом о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 24.10.2021 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 24.10.2021. Работы приняты в полном объеме, акт и справка подписаны ответчиком без замечаний.

18.10.2021 ответчик, в целях исполнения пункта 4.1 договора от 14.10.2021, перечислил в адрес истца предварительный платеж в размере 1 760 000 руб. 00 коп. (платежное поручение № 381 от 18.10.2021).

Оставшуюся сумму задолженности в размере 340 000 руб. 00 коп. ответчик не оплатил, в результате чего у него образовалась задолженность перед истцом в размере 340 000 руб. 00 коп. по договору от 14.10.2021.

Кроме того, сторонами заключен договор оказания услуг № 12/10-АБЗ-У от 12.10.2021 (далее – договор № 12/10-АБЗ-У), согласно пункту 1.1 которого исполнитель (истец) обязуется оказать заказчику (ответчику) услуги по работе транспортных средств и спецтехники, а заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Согласно пункту 2.1 договора № 12/10-АБЗ-У размер оплаты согласовывается сторонами при подаче заявки и указывается в Приложении № 1 и универсальном передаточном документе (УПД).

В соответствии с пунктом 2.4 договора № 12/10-АБЗ-У заказчик обязуется оплатить услуги по договору в течение 3 рабочих дней с момента оформления исполнителем УПД и выставления счета на оплату.

Факт оказания услуг по договору № 12/10-АБЗ-У подтверждается УПД № 2861 от 26.10.2021 на сумму 137 300 руб. 00 коп., подписанном ответчиком без замечаний. Претензий относительно количества и/или качества оказанных услуг от ответчика не поступало.

Стоимость оказанных услуг в размере 137 300 руб. 00 коп. ответчик не оплатил, в результате чего у него образовалась задолженность перед истцом в размере 137 300 руб. 00 коп. по договору № 12/10-АБЗ-У.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договорам № 12/10-АБЗ-Р, № 12/10-АБЗ-У, договору от 14.10.2021 послужило истцу основанием для обращения к ответчику с претензией, а затем в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

На основании пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу частей 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно пункту 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Факт выполнения работ и оказания услуг подтверждается материалами дела, доказательств оплаты задолженности в полном объеме ответчиком в материалы дела не представлено, в связи с чем требование о взыскании задолженности подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Также истец заявил требование о взыскании:

- 244 771 руб. 73 коп. неустойки по договору подряда № 12/10-АБЗ-Р от 12.10.2021 за период с 02.11.2021 по 31.03.2022;

- 5 100 руб. 00 коп. неустойки по договору № 0114102021 от 14.10.2021 за период с 02.11.2021 по 31.03.2022;

- 20 732 руб. 30 коп. неустойки по договору оказания услуг № 12/10-АБЗ-У от 12.10.2021 за период с 01.11.2021 по 31.03.2022.

В соответствии с пунктом 7.3 договора № 12/10-АБЗ-Р за нарушение заказчиком сроков оплаты по договору подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Согласно пункту 9.2 договора от 14.10.2021 в случае, если заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в разделе 4 договора, при условии выполнения подрядчиком своих обязательств по договору, подрядчик вправе требовать от заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,01% от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от части договорной цены, соответствующей сумме задержанного/просроченного платежа.

В силу пункта 4.1 договора № 12/10-АБЗ-У в случае нарушения заказчиком сроков оплаты, предусмотренных пунктом 2.4 договора, исполнитель вправе взыскать пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, а заказчик обязуется оплатить их.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. 

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства законом или договором может быть предусмотрено взимание с должника неустойки (штрафа, пени).

Факт ненадлежащего исполнения обязательства ответчиком судом установлен, следовательно, начисление неустойки и требование о ее взыскании является правомерным.

Расчеты неустойки судом проверены, признаны верными и соответствующими положениям действующего законодательства и условиям договоров.

При таких обстоятельствах, требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Расходы по государственной пошлине в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МВ-Гарант» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АБЗ160» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 1 631 811 руб. 55 коп. задолженности по договору подряда № 12/10-АБЗ-Р от 12.10.2021, 340 000 руб. 00 коп. задолженности по договору № 0114102021 от 14.10.2021, 137 300 руб. 00 коп. задолженности по договору оказания услуг № 12/10-АБЗ-У от 12.10.2021, 244 771 руб. 73 коп. неустойки за период с 02.11.2021 по 31.03.2022, 5 100 руб. 00 коп. неустойки за период с 02.11.2021 по 31.03.2022, 20 732 руб. 30 коп. неустойки за период с 01.11.2021 по 31.03.2022, а также  34899 руб. госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления настоящего решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Нижегородской области. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                              Г.А. Садовская