АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-28140/2020

г. Уфа

31 мая 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 24.05.2021

Полный текст решения изготовлен 31.05.2021

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Журавлевой У.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рияновой Л.З. рассмотрел дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Кристалл" (ИНН 0278199910, ОГРН 1130280031353; далее – общество) к государственному автономному учреждению Республиканский Научно-технологический и информационный комплекс "БашТехИнформ" (ИНН 0274017550, ОГРН 1030203893356; далее – учреждение) о взыскании 39 123 020 руб. 54 коп. долга за выполненные работы и 810 558 руб. 52 коп. процентов, начисленных за пользование чужими денежными средствами за период с 01.06.2020 по 19.05.2021, с их последующим начислением и взысканием по день фактической уплаты долга (с учетом принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнений исковых требований).

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Судебное заседание начато 19.05.2021 при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Щукиной Ю.О. в отсутствие представителей сторон.

В судебном заседании объявлен перерыв до 24.05.2021 до 16:50. После перерыва судебное заседание продолжено при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 17.05.2021,

от ответчика: не явились, извещены надлежащим образом.

Отводов суду не заявлено.

Общество обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к учреждению о взыскании 54 478 597 руб. 33 коп., в том числе 50 083 480 руб. 21 коп. долга по договорам подряда и 4 195 117 руб. 12 коп. пени и процентов, начисленных за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, с их начислением и взысканием по день фактической уплаты долга.

Определением от 25.11.2020 исковое заявление принято к производству суда.

От ответчика в материалы дела поступил отзыв на иск, в котором он указал, что условиями договоров подряда оплата работ поставлена в зависимость от предоставления подрядчиком исполнительной документации, вместе с тем исполнительная документация по спорным работам ему не передана, в связи с чем расчеты по договорам приостановлены на основании пунктов 13.4 договоров. Ответчик полагает, что общая стоимость работ по договору должна быть уменьшена на сумму 2 511 402 руб., составляющую стоимость проектно-изыскательских работ, результат которых истцом также не передавался.

От истца в материалы дела поступили возражения на отзыв, в которых он указал, что работы по договорам в полном объеме выполнены и сданы ответчику.

Ответчиком в материалы дела направлены дополнения к отзыву, в которых приведены доводы, аналогичные заявленным в отзыве.

В ходе судебного разбирательства истец дважды уточнял исковые требования, в результате уточнений просит взыскать с ответчика 39 123 020 руб. 54 коп. долга по договорам подряда и 810 558 руб. 52 коп. процентов, за пользование чужими денежными средствами за период с 01.06.2020 по 19.05.2021, с их последующим начислением и взысканием по день фактической уплаты долга. Уточнение требований принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ, в том числе с учетом того обстоятельства, что общая сумма требований уменьшена истцом.

Истец в судебном заседании требования с учетом уточнений поддержал.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, каких-либо ходатайств не заявил. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в соответствии со статьей 156 АПК РФ.

Рассмотрев заявленные требования, заслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между обществом и учреждением заключены договоры на выполнение работ: 

1) договор № 501р/10-01/18 от 17.07.2018 "Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-3008-ТП-8003, г. Уфа, Демский район".

В пункте 2.1 договора определена стоимость работ – 1 842 057 руб. 70 коп.

В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ – до 20.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ обществом представлены:

- счет-фактура № 00000277 от 20.12.2018 на сумму 1787822,54 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 20.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 20.12.2018,

- счет-фактура № 00000278 от 20.12.2018 на сумму 54235,16 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 20.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 20.12.2018.

По данным истца, по договору от 17.07.2018 № 501р/10-01/18 работы выполнены на сумму 1 842 057 руб. 70 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры. 

 Как указывает истец, ответчик оплатил работы частично – в сумме 80 445 руб. 36 коп., что подтверждается платежным получением № 1427 от 20.08.2019. 

 По данным истца задолженность составляет 1 761 612 руб. 34 коп.

2) договор № 695р/10-01/18 от 14.09.2018 "Реконструкция линии электропередач, литера 1, РБ, Уфимский р-н, с/с Юматово (инв.№ 000000568)". 

В пункте 2.1 договора определена стоимость работ – 5 110 012 руб. 49 коп.

Согласно п. 3.1 договора окончание срока выполнения работ – до 31.12.2018. 

В подтверждение факта выполнения работ обществом представлены:

- счет-фактура № 00000293 от 25.12.2018 на сумму 2412359,03 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 25.12.2018,

- счет-фактура № 00000294 от 25.12.2018 на сумму 1858923,62 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 25.12.2018,

- счет-фактура № 00000295 от 25.12.2018 на сумму 686856,76 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 25.12.2018,

- счет-фактура № 00000302 от 29.12.2018 на сумму 75499,94 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 6 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 6 от 29.12.2018,

- счет-фактура № 00000303 от 29.12.2018 на сумму 20605,16 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 29.12.2018,

- счет-фактура № 00000304 от 29.12.2018 на сумму 55767,97 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 5 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 5 от 29.12.2018,

Итого по договору № 695р/10-01/18 от 14.09.2018 работы выполнены на сумму 5 110 012 руб. 48 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

В соответствии с п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

Ответчик частично оплатил работы в сумме 2 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 85 от 31.01.2020.

По данным истца, задолженность по договору № 695р/10-01/18 от 14.09.2018 составила 3 110 012 руб. 48 коп.

3) договор № 696р/10-01/18 от 14.09.2018 "Реконструкция трансформатора масляного-250/10/0,4 кВА ТП-4305 сельсовет Михайловский и воздушной линии ВЛ-О,4кВ ТП-4305 до с/с Михайловский ж/д Гагарина".

В пункте 2.1 договора определена стоимость работ – 1 820 135 руб. 44 коп.

Согласно п. 3.1 договора окончание срока выполнения работ – до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000296 от 25.12.2018 на сумму 1018738,44 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 2 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 2 от 25.12.2018,

- счет-фактура № 00000297 от 25.12.2018 на сумму 747301,08 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 25.12.2018г.

- счет-фактура № 00000305 от 29.12.2018 на сумму 31677,10 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 4 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 4 от 29.12.2018,

- счет-фактура № 00000306 от 29.12.2018 на сумму 22418,82 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 3 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 3 от 29.12.2018,

Итого по договору № 696р/10-01/18 от 14.09.2018 работы выполнены на сумму 1 820 135 руб. 44 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

Согласно п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

 По данным истца, задолженность ответчика по оплате работ составляет 1 820 135 руб. 44 коп.

4) договор № 697р/10-01/18 от 14.09.2018 "Реконструкция кабельной линии 2КЛ-10кВ ЗРУ р.п.ЛПДС с. Нурлино инв.№41011300285". 

В пункте 2.1 договора определена стоимость работ – 14 234 373 руб. 91 коп.

Согласно п. 3.1 договора окончание срока выполнения работ – до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000270 от 24.12.2018 на сумму 13811319,13 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 24.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 24.12.2018,

- счет-фактура № 00000287 от 26.12.2018г. на сумму 423054,78 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 26.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 2 от 26.12.2018

Итого по договору № 697р/10-01/18 от 14.09.2018 работы выполнены на сумму 14 234 373 руб. 91 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

В соответствии с п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца задолженность по оплате работ составляет 14 234 373 руб. 91 коп.

5) договор № 698р/10-01/18 от 14.09.2018 "Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ ТП-3034-ТП-8016, 0,25 г.Уфа, район Демский"

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 2 437 500 руб. 40 коп.

Согласно п. 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000263 от 24.12.2018 на сумму 2365056,66 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 24.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 24.12.2018,

- счет-фактура № 00000285 от 26.12.2018 на сумму 72443,74 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 26.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 2 от 26.12.2018,

Итого по договору № 698р/10-01/18 от 14.09.2018 работы выполнены на сумму 2 437 500 руб. 40 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

Согласно п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца задолженность по оплате работ составляет 2 437 500 руб. 40 коп.

6) договор № 721р/10-01/18 от 26.09.2018 "Реконструкция ВЛ-10кВ до ТП-4319, ВЛ-О,4кВ от ТП-4319 и ВЛ-0,4кВ от ТП-4318 н.п. Чесноковка".

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 3 711 290 руб. 02 коп.

Согласно п. 3.1. договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000298 от 25.12.2018 на сумму 1701405,42 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 25.12.2018,

- счет-фактура № 00000299 от 25.12.2018 на сумму 1738249,74 руб., Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 25.12.2018,

- счет-фактура № 00000300 от 25.12.2018 на сумму 161333,18 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 25.12.2018,

- счет-фактура № 00000307 от 29.12.2018 на сумму 51042,08 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 6 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 6 от 29.12.2018,

- счет-фактура № 00000308 от 29.12.2018 на сумму 7111,86 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 29.12.2018,

- счет-фактура № 00000309 от 29.12.2018 на сумму 52147,74 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 5 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 5 от 29.12.2018.

Итого по договору № 721р/10-01/18 от 26.09.2018 работы выполнены на сумму 3 711 290 руб. 02 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

Согласно п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца задолженность по оплате работ составляет 3 711 290 руб. 02 коп.

7) договор № 722р/10-01/18 от 26.09.2018 "Реконструкция линии электропередачи напряжением 6кВ  

<

...> (инв.№41011300004)".

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 9 759 797 руб. 44 коп.

Согласно п. 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018г.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000268 от 24.12.2018 на сумму 2019316,30 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 24.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 2 от 24.12.2018,

- счет-фактура № 00000269 от 24.12.2018 на сумму 7448518,46 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 24.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 24.12.2018,

- счет-фактура № 00000291 от 27.12.2018 на сумму 60580,02 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 27.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 4 от 29.12.2018,

- счет-фактура № 00000310 от 29.12.2018 на сумму 231382,66 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 3 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 3 от 29.12.2018.

Итого по договору № 722р/10-01/18 от 26.09.2018 работы выполнены на сумму 9 759 797 руб. 44 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

Согласно п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются зказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

   По данным истца задолженность по оплате работ составляет 9 759 797 руб. 44 коп.

8) договор № 723р/10-01/18 от 26.09.2018 "Реконструкция линии электропередачи 10кВ РБ р-н Чишминский с/с Арслановский д. Ирек".

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 858 307 руб. 73 коп.

Согласно п. 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000301 от 25.12.2018 на сумму 832798,59 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 25.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 25.12.2018,

- счет-фактура № 00000311 от 29.12.2018 на сумму 25509,24 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 2 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 29.12.2018.

Итого по договору № 723р/10-01/18 от 26.09.2018 работы выполнены на сумму 858 307 руб. 83 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

В соответствии с п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются Заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца задолженность по оплате работ составляет 858 307 руб. 83 коп.

9) договор № 724р/10-01/18 от 26.09.2018 "Строительство КТП-400/10/0,4 кВ с трансформатором 400кВА н.п. Ушаково".

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 1 346 638 руб. 20 коп.

Согласно п. 3.1. договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000264 от 24.12.2018 на сумму 611661,26 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 24.12.2018, Акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 2 от 24.12.2018,

- счет-фактура № 00000266 от 24.12.2018 на сумму 694953,70 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 24.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 24.12.2018,

- счет-фактура № 00000286 от 26.12.2018 на сумму 21673,06 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 26.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 26.12.2018,

- счет-фактура № 00000315 от 29.12.2018 на сумму 18350,18 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 4 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 4 от 29.12.2018.

Итого по договору № 724р/10-01/18 от 26.09.2018 работы выполнены на сумму 1 346 638 руб. 20 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

В соответствии с п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца задолженность по оплате работ составляет 1 346 638 руб. 20 коп.

10) договор № 725р/10-01/18 от 26.09.2018 "Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП-4310 до ж/д по ул. Центральная 1- 17, конторы лесхоза L-1409м Ягодная Поляна".

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 1 578 171 руб. 45 коп.

Согласно п. 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018г.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000267 от 24.12.2018 на сумму 1531267,63 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 24.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 24.12.2018,

- счет-фактура № 00000290 от 27.12.2018 на сумму 46903,82 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 27.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 27.12.2018.

Итого по договору № 725р/10-01/18 от 26.09.2018 работы выполнены на сумму 1 578 171 руб. 45 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

В соответствии с п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца задолженность по оплате работ составляет 1 578 171 руб. 45 коп.

11) договор № 787р/10-02/18 от 17.10.2018 "Строительство ВЛЗ-10 кВ и КТПН-400/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, для осуществления технологического присоединения торгово-выставочного комплекса ООО "КИТ СТАР" по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с/с Чесноковский, 

<

...>, кадастровый номер 02:47:150101:310".

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 1 061 814 руб. 36 коп.

Согласно п. 3.1 договора окончание срока выполнения работ – до 30.11.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000227 от 30.11.2018 на сумму 262849,72 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура № 00000228 от 30.11.2018 на сумму 778450,72 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура № 00000245 от 30.11.2018 на сумму 12627,98 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура № 00000246 от 30.11.2018 на сумму 7885,94 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018,

Итого по договору № 787р/10-02/18 от 17.10.2018 работы выполнены на сумму 1 061 814 руб. 36 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

В соответствии с п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, выполненные работы ответчик оплатил частично – в сумме 976667,86 руб. (платежные получения № 1465 от 28.08.2019 на сумму 198217,14 руб., № 1466 от 28.08.2019 на сумму 778450,72 руб.); задолженность по договору № 787р/10-02/18 от 17.10.2018 составляет 85 146 руб. 50 коп.

12) договор № 788р/10-02/18 от 17.10.2018 "Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПН-400/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛИ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка по адресу: Республика Башкортостан, r. Уфа, 

<

...> уч. 14, кадастровый номер 02:55:040615:2195".

 В пункте 2.1 договора согласована его цена – 1 120 943 руб. 36 коп.

 Согласно п. 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000222 от 30.11.2018 на сумму 6289,40 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, Акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018г.

- счет-фактура № 00000224 от 30.11.2018 на сумму 209655,32 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура № 00000225 от 30.11.2018 на сумму 100193,80 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура № 00000226 от 30.11.2018 на сумму 778450,72 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура № 00000236 от 30.11.2018 на сумму 3000,74 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура № 00000237 от 30.11.2018 на сумму 23353,38 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018.

Итого по договору № 788р/10-02/18 от 17.10.2018 работы выполнены на сумму 1 120 943 руб. 36 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

В соответствии с п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

  По данным истца, задолженность по договору № 788р/10-02/18 от 17.10.2018 за  выполненные работы составляет 1 120 943 руб. 36 коп.

13) договор № 789р/10-02/18 от 17.10.2018 "Строительство ВЛИ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

...> уч. 4, кадастровый номер 02:55:040615:2123".

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 106 984 руб. 92 коп.

В соответствии с п. 3.1 договора срок выполнения работ - до 31.12.2018г.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000234 от 30.11.2018 на сумму 104918,52 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018,

- счет-фактура № 00000249 от 30.11.2018 на сумму 2066,40 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018,

Итого по договору № 789р/10-02/18 от 17.10.2018 работы выполнены на сумму 106 984 руб. 92 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

Согласно п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

 По данным истца, задолженность по договору № 789р/10-02/18 от 17.10.2018 за  выполненные работы составляет 106 984 руб. 92 коп.

14) договор № 790р/10-02/18 от 17.10.2018 "Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПН-400/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛИ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 

<

...> уч.37, кадастровый номер 02:55:040615:2151".

 В пункте 2.1 договора согласована его цена – 1 117 965 руб. 06 коп.

 Согласно п. 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 30.11.2018.

 В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000231 от 30.11.2018 на сумму 778450,72 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура № 00000232 от 30.11.2018 на сумму 131651,42 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура № 00000233 от 30.11.2018 на сумму 186264,18 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура № 00000239 от 30.11.2018 на сумму 12060,80 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018г.

- счет-фактура № 00000241 от 30.11.2018 на сумму 3949,46 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура № 00000242 от 30.11.2018 на сумму 5588,48 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018.

Итого по договору № 790р/10-02/18 от 17.10.2018 работы выполнены на сумму 1 117 965 руб. 06 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

В соответствии с п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору № 790р/10-02/18 от 17.10.2018 за  выполненные работы составляет 1 117 965 руб. 06 коп.

15) договор № 791р/10-02/18 от 17.10.2018 "Строительство ВЛЗ-10 кВ и КТПН-630/10/0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с/с Авдонский, кадастровый номер 02:47:050901:246".

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 1 224 233 руб. 88 коп.

Согласно п. 3.1  договора срок выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000235 от 30.11.2018 на сумму 980975,30 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018

- счет-фактура № 00000238 от 30.11.2018 на сумму 221759,76 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура № 00000243 от 30.11.2018 на сумму 17063,20 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018

- счет-фактура № 00000244 от 30.11.2018 на сумму 4435,62 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018.

Итого по договору № 791р/10-02/18 от 17.10.2018 работы выполнены на сумму 1 224 233 руб. 88 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

Согласно п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору № 791р/10-02/18 от 17.10.2018 за  выполненные работы составляет 1 224 233 руб. 88 коп.

16)  договор № 792р/10-02/18 от 17.10.2018 "Строительство ВЛИ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

...> уч. 14, кадастровый номер 02:55:040615:2131".

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 316 741 руб. 50 коп.

В соответствии с п. 3.1 договора срок выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000223 от 30.11.2018 на сумму 307516,26 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура № 00000250 от 30.11.2018 на сумму 9225,24 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018.

Итого по договору № 792р/10-02/18 от 17.10.2018 работы выполнены на сумму 316 741 руб. 50 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

Согласно п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

 По данным истца, задолженность по договору № 792р/10-02/18 от 17.10.2018 за  выполненные работы составляет 316 741 руб. 50 коп.

17) договор № 793р/10-02/18 от 17.10.2018 "Строительство ВЛЗ-10 кВ и КТПН-400/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250кВА, для осуществления технологического присоединения торгово-выставочного комплекса ООО "МедиаЛаб", расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с/с Чесноковский, 

<

...>".

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 832 181 руб. 29 коп.

Согласно п. 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000229 от 30.11.2018 на сумму 38023,14 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура № 00000230 от 30.11.2018 на сумму 778450,72 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура № 00000247 от 30.11.2018 на сумму 14947,51 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018.

- счет-фактура № 00000248 от 30.11.2018 на сумму 759,92 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 30.11.2018.

Итого по договору № 793р/10-02/18 от 17.10.2018 работы выполнены на сумму 832 181 руб. 29 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

Согласно п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

 По данным истца, задолженность по договору № 793р/10-02/18 от 17.10.2018 за  выполненные работы составляет 832 181 руб. 29 коп.

18) договор № 902р/10-02/18 от 19.11.2018 "Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

...>".

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 908 157 руб. 93 коп.

Согласно п. 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 31.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000316 от 29.12.2018 на сумму 784362,95 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 29.12.2018.

- счет-фактура № 00000317 от 29.12.2018 на сумму 2903,98 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 29.12.2018.

- счет-фактура № 00000318 от 29.12.2018 на сумму 24087,34 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 29.12.2018.

- счет-фактура № 00000319 от 29.12.2018 на сумму 96803,66 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 29.12.2018.

Итого по договору № 902р/10-02/18 от 19.11.2018 работы выполнены на сумму 908 157 руб. 93 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

В соответствии с п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору № 902р/10-02/18 от 19.11.2018 за  выполненные работы составляет 908 157 руб. 93 коп.

19) договор № 941р/10-02/18 от 05.12.2018 "Строительство КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, для осуществления технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Менделеева, д. 158Д, кадастровый номер: 02:55:010715:59".

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 1 602 802 руб. 26 коп.

Согласно п. 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 30.12.2018.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- счет-фактура № 00000320 от 29.12.2018 на сумму 1430755,90 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 2 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 2 от 29.12.2018.

- счет-фактура № 00000321 от 29.12.2018 на сумму 125363,20 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 29.12.2018.

- счет-фактура № 00000322 от 29.12.2018 на сумму 42922,50 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 4 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 4 от 29.12.2018.

- счет-фактура № 00000323 от 29.12.2018 на сумму 3760,66 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 3 от 29.12.2018, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 3 от 29.12.2018.

Итого по договору № 941р/10-02/18 от 05.12.2018 работы выполнены на сумму 1 602 802 руб. 26 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

Согласно п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

  По данным истца, задолженность по договору № 941р/10-02/18 от 05.12.2018 за  выполненные работы составляет 1 602 802 руб. 26 коп.

20) договор № 80р/10-02/19 от 26.02.2019 "Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПН-100/10/0,4 кВ, КЛ-0,4кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 

<

...> литер 277".

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 728 162 руб. 40 коп.

Согласно п. 3.1 договора окончание срока выполнения работ - до 28.04.2019.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены: 

- счет-фактура № 00000029 от 26.04.2019 на сумму 603567,60 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 26.04.2019, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 26.04.2019.

- счет-фактура № 00000030 от 26.04.2019 на сумму 93846 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 2 от 26.04.2019, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 2 от 26.04.2019.

- счет-фактура № 00000031 от 26.04.2019 на сумму 9540 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 3 от 26.04.2019, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 3 от 26.04.2019

Итого по договору № 80р/10-02/19 от 26.02.2019 работы выполнены на сумму 706 953 руб. 60 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

Согласно п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору № 789р/10-02/18 от 17.10.2018 за  выполненные работы составляет 706 953 руб. 60 коп.

21)  договор № 180р/10-02/19 от 19.04.2019 "Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПН-400/10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка Республика Башкортостан, Уфимский район, с/с Чесноковский, 

<

...>. Кадастровый номер: 02:47:150120:14". 

В пункте 2.1 договора согласована его цена – 1 500 000 руб.

Согласно п. 3.1. договора окончание срока выполнения работ - до 28.05.2019.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены: 

- счет-фактура № 00000042 от 28.05.2019 на сумму 729134,40 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 3 от 28.05.2019, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 3 от 28.05.2019.

- счет-фактура № 00000043 от 28.05.2019 на сумму 642788,40 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 28.05.2019, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 1 от 28.05.2019.

- счет-фактура № 00000044 от 28.05.2019 на сумму 71607,60 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 2 от 28.05.2019, акт сдачи-приемки работ (КС-2) № 2 от 28.05.2019.

Итого по договору № 180р/10-02/19 от 19.04.2019 работы выполнены на сумму 1 443 530 руб. 40 коп.

Согласно п. 1.2 договора заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.     

В соответствии с п. 13.1 договора расчеты за выполненные работы осуществляются Заказчиком в течение 180 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и выставления счета-фактуры.

По данным истца, задолженность по договору № 180р/10-02/19 от 19.04.2019 за  выполненные работы составляет 1 443 530 руб. 40 коп.

В материалы дела истцом представлено соглашение о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки от 20.02.2020 № 1, подписанное сторонами.

Согласно пункту 2 соглашения задолженность по указанным выше договорам на момент заключения соглашения составляет 53 822 068 руб. 69 коп.

В силу пункта 4 соглашения платежи в счет погашения долга осуществляются в соответствии с графиком погашения (приложение № 1).

В качестве приложения к соглашению сторонами утвержден график погашения долга в общей сумме 53 822 068 руб. 69 коп., в котором установлены даты и суммы платежей в период рассрочки: с 31.03.2020 по 30.08.2021. 

Истец в уточненном исковом заявлении указывает, что в рамках исполнения соглашения о реструктуризации ответчиком уплачено 3 738 588 руб. 49 коп., соответственно, только пункты 1-2 графика являются исполненными, по пункту 3 графика задолженность составляет 251 526 руб. 44 коп., по пунктам 4 – 16 графика задолженность не погашена, несмотря на наступление согласованных сторонами сроков.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просит взыскать с ответчика 39 123 020 руб. 54 коп. долга по договорам подряда и 810 558 руб. 52 коп. процентов, начисленных за пользование чужими денежными средствами за период с 01.06.2020 по 19.05.2021, с их последующим начислением и взысканием по день фактической уплаты долга. 

Проанализировав условия вышеперечисленных договоров, суд квалифицирует их как договоры подряда и приходит к выводу, что правоотношения сторон подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Статьей 702 ГК РФ установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить ее.

В силу положений статей 702, 711 ГК РФ сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном порядке является основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, законами или иными правовыми актами. 

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, в том числе договоры подряда, подписанные сторонами без возражений акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, платежные поручения, соглашение о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки от 20.02.2020 № 1 с приложением, подписанный сторонами акт сверки взаимных расчетов на 31.12.2020, досудебную претензию, суд установил факт заключения сторонами договоров подряда на выполнение работ, выполнения обществом в рамках данных договоров работ, принятия работ учреждением, возникновения у последнего обязанности по оплате работ и ее ненадлежащего исполнения, в том числе с учетом подписанного сторонами соглашения о реструктуризации задолженности.

По данным истца, задолженность учреждения по оплате работ, срок погашения которой наступил на момент рассмотрения спора (24.05.2021), составляет 39 123 020 руб. 54 коп.

Доказательств погашения задолженности ответчиком не представлено.

Довод ответчика об отсутствии оснований для взыскания стоимости проектно-изыскательских работ в рамках договоров подряда в силу того, что соответствующая документация не согласована, не передана и право собственности на нее у ответчика не возникло, отклоняется судом, поскольку подписанием актов о приемке выполненных работ без возражений стороны констатировали, что приемке и последующей оплате подлежат в том числе проектно-изыскательские работы.

Из материалов дела не следует и ответчиком не доказано, что при подписании актов о приемке выполненных работ им заявлены возражения относительно несогласованности документации или уклонения общества от ее передачи.

Суд также находит необоснованными и подлежащими отклонению доводы ответчика о непередаче ему исполнительной документации по договорам.

По общему правилу непредставление подрядчиком исполнительной документации не освобождает заказчика от обязанности по оплате выполненных работ, поскольку это противоречит статьям 702, 711, 746 ГК РФ, в соответствии с которыми результат фактически выполненных работ подлежит оплате. Положения ГК РФ, регулирующие отношения по договорам подряда, не связывают факт оплаты выполненных работ с необходимостью представления исполнительной документации. 

По смыслу статьи 726 ГК РФ, отказываясь оплачивать результат подрядных работ по причине непередачи исполнительной документации, заказчик обязан доказать, что отсутствие такой документации исключает возможность использования принятого им объекта подряда по прямому назначению. В иных случаях заказчик не лишен возможности истребовать необходимые документы у подрядчика, при этом выполненные работы обязан оплатить. Таким образом, непредставление подрядчиком исполнительной документации является основанием для ее истребования. 

При отсутствии доказательств того, что непредставление исполнительной документации исключает использование результатов выполненных работ для целей, указанных в договорах, оснований для отказа в оплате выполненных работ у суда не имеется.

С требованием о предоставлении исполнительной документации ответчик к истцу не обращался, указанные возражения заявил только после подачи обществом иска в суд. Обратного из материалов дела не следует.

Ссылка ответчика на пункты 13.4 договоров, предусматривающие право заказчика приостановить расчеты с подрядчиком за выполненные работы в случае, если подрядчик не предъявил заказчику в оговоренные в договоре сроки исполнительную документацию, судом отклоняется.

Из буквального толкования указанных пунктов договоров (статья 431 ГК РФ) следует, что приостановление расчетов с подрядчиком при непредъявлении заказчику исполнительной документации является правом последнего, зависит от волеизъявления заказчика, следовательно, для реализации такого права заказчик обязан известить об этом подрядчика и потребовать передачи исполнительной документации.

Из материалов дела не следует, что учреждение уведомляло истца о приостановлении расчетов, требовало передать исполнительную документацию. Напротив, последующим после приемки результатов выполненных работ поведением, в том числе подписанием соглашения о реструктуризации задолженности и акта сверки взаимных расчетов, учреждение давало обществу основания полагаться на оплату принятых работ, в силу чего заявление в рамках судебного разбирательства довода о праве на приостановление расчетов при непредъявлении исполнительной документации расценивается судом как недобросовестное осуществление гражданских прав.

Доказательства полной оплаты выполненных и принятых работ на взыскиваемую истцом сумму учреждением в материалы дела не представлены.

С учетом изложенного требование истца о взыскании 39 123 020 руб. 54 коп. долга подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании 810 558 руб. 52 коп. процентов, начисленных за пользование чужими денежными средствами за период с 01.06.2020 по 19.05.2021.

В соответствии со статьей 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты, предусмотренные указанной нормой права, являются мерой гражданско-правовой ответственности, которая наступает вследствие ненадлежащего исполнения должником денежного обязательства. Право на предъявление требования о взыскании процентов в силу статьи 395 данного Кодекса возникает с момента, когда соответствующее денежное обязательство возникло у ответчика.

Принимая во внимание доказанность факта неисполнения ответчиком обязательства по оплате работ, суд приходит к выводу о наличии оснований для его привлечения к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания процентов, начисленных за пользование чужими денежными средствами.

Суд принимает во внимание наличие в большинстве спорных договоров условий о начислении пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ, вместе с тем учитывает, что соглашением от 20.02.2020 стороны реструктуризировали задолженность ответчика на условиях рассрочки платежа, при этом не предусмотрели ответственности в виде пени за нарушение сроков внесения каждого отдельного платежа из графика погашения долга.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что истец может претендовать в данном случае исключительно на взыскание законных процентов за пользование чужими денежными средствами за период просрочки уплаты каждого отдельного платежа по графику.

По расчету истца (с учетом его корректировки), сумма процентов, начисленных за период с 01.06.2020 по 19.05.2021, составляет 810 558 руб. 52 коп.

Представленный истцом расчет процентов судом проверен, признан арифметически правильным, не нарушающим права ответчика. 

Возражений относительно методики и периода начисления процентов ответчик не заявил, контррасчет не представил.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в сумме 810 558 руб. 52 коп. 

В силу пункта 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Согласно пункту 48 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

С учетом изложенного требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в сумме 810 558 руб. 52 коп. за период с 01.06.2020 по 19.05.2021, с их последующим начислением и взысканием с 20.05.2021 по день фактического исполнения денежного обязательства.

Государственная пошлина в сумме 200 000 руб. на основании статьи 110 АПК РФ подлежит возмещению истцу за счет ответчика, поскольку требования с учетом их уточнения удовлетворены полностью. 

Руководствуясь ст. 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с государственного автономного учреждения Республиканский Научно-технологический и информационный комплекс "БашТехИнформ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Кристалл" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 39 123 020 руб. 54 коп. долга за выполненные работы и 810 558 руб. 52 коп. процентов, начисленных за пользование чужими денежными средствами за период с 01.06.2020 по 19.05.2021, с их последующим начислением и взысканием с 20.05.2021 по день фактической уплаты долга исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, а также 200 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

     Судья У.В. Журавлева