АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

Дело № А74-11196/2020

22 января 2021 года

г. Абакан

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Г.И. Субач рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская дорожно-строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 34 434 рублей 46 копеек неустойки по контракту от 03.06.2019 № 2019.2622, начисленной за период с 14.09.2019 по 01.10.2019.

Руководствуясь частью 3 статьи 49, статьями 102, 110, 170, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учётом признания иска ответчиком, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирская дорожно-строительная компания» в пользу государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» 34 434 (тридцать четыре тысячи четыреста тридцать четыре) рубля 46 копеек неустойки.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирская дорожно-строительная компания» в доход федерального бюджета 600 (шестьсот) рублей государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья            Г.И. Субач