именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 107326/17-35-991

г. Москва

30 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 октября 2017 года

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего: Панфиловой Г.Е. 

членов суда: единолично

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Драгун Е.Н., 

с использованием средств аудиозаписи 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ООО «Фортуна»

к ответчику ООО «Торговый дом ТМХС»

о взыскании 2 707 391,68 руб.

и встречное исковое ООО «Торговый дом ТМХС» 

к ООО «Фортуна» 

о взыскании неустойки за просрочку поставки товара и не поставку товара по договору поставки №57/2-2015/ТД от 14.07.2015г. в размер 132 863,42руб.

с участием:

от истца (по первоначальному иску) - не явился, извещен

от ответчика (по первоначальному иску) - не явился, извещен 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Фортуна» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «Торговый дом ТМХС» о взыскании 2 707 391,68 руб., в том числе: сумму задолженности по договору поставки № 57/2-2015/ТД от «14» июля 2015 г. в размере 2 633 180,31руб; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18.10.2016 г. по 22.05.2017 г. в размере 74 211,37 руб.

ООО «Торговый дом ТМХС» требование не признало и предъявило встречный иск о взыскании неустойки за просрочку поставки товара и не поставку товара по договору поставки №57/2-2015/ТД от 14.07.2015 г. в размере 132 863 рубля 42 копейки за период с 18.10.2016 г. по 16.06.2017 г.

Представители сторон, извещенных надлежащим образом, на судебное заседание не явились, суд рассматривает дело в силу п. 3 ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей сторон.

Изучив материалы дела, суд считает, что первоначальные и встречные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям:

«14» июля 2015 г. между ООО «Фортуна» и ООО «Торговый дом ТМХС» был заключен договор поставки № 57/2-2015/ТД о поставке товаров по спецификациям.

Согласно п.4.1.2. Поставщик обязан выставить счет-фактуру на товар не позднее пяти дней с даты отгрузки и направить Покупателю документы на оплату: счет-фактуру, товарную накладную, транспортные документы.

В соответствии с п. 3.4 расчеты с Поставщиком за поставленный товар производятся в течении 90 календарных дней с даты получения от Поставщика полного пакета документов.

Дополнительным соглашением №1 от 18 февраля 2016 года п. 3.4 был изложен в новой редакции. 

Расчеты производятся в течении 120 дней с даты получения от Поставщика полного пакета документов.

17 июня 2016 года была осуществлена реализация товаров № 613 на сумму 353 467,35 рублей, выставлен счет-фактура №420 от 17 июня 2016 года на общую сумму 353 467,35 рублей. Счет-фактура был оплачен покупателем частично в сумме 171 441,45 рублей, неоплаченный остаток по реализации составил 182 025,90 рублей.

24.06.2016 отгружен товар №644 от 24.06.2016г. на сумму 35872,00 выставлен счет-фактура №441 от 24.06.2016, счет-фактура не оплачен.

27.06.2016 отгружен товар №652 от 27.06.2016 на сумму 36 344,00 руб., счет-фактура № 444 не оплачен

28.06.2016 отгружен товар №654 от 28.06.2016 на сумму 204 700,50 рублей, счет-фактура №445 не оплачен.

29.06.2016 отгружен товар №662 от 29.06.2016 на сумму 18 526 рублей, счет–фактура №449 не оплачен.

13.09.2016 отгружен товар №1042 от 13.09.2016 на сумму 275 663,34 рублей, счет–фактура №701 не оплачен;

14.09.2016 отгружен товар №1074 от 14.09..2016 на сумму 16 376,04 рублей, счет–фактура №719 не оплачен;

11.10.2016 отгружен товар №1206 от 11.10.2016 на сумму 348 900,63 рублей, счет–фактура №806 не оплачен;

17.10.2016г. отгружен товар №1260 от 17.10.2016 на сумму 180 799,6 рублей, счет–фактура №841не оплачен;

27.10.2016 отгружен товар №1336 от 27.10.2016 на сумму 19 965,6 рублей, счет–фактура  № 886 не оплачен;

27.10.2016 отгружен товар №1337 от 27.10.2016 на сумму 138 650,6 рублей, счет–фактура №887 не оплачен;

28.10.2016 отгружен товар №1371 от 28.10.2016 на сумму 521 324 рублей, счет–фактура №900 не оплачен;

09.11.2016 отгружен товар №1468 от 09.11.2016 на сумму 39 931,2 рублей, счет–фактура №806 не оплачен;

21.11.2016 отгружен товар №1462 от 21.11.2016 на сумму 318 423,00 рублей, счет-фактура №961 не оплачен;

13.12.2016 отгружен товар №1626 от 13.12.2016 на сумму 68 233,00 рублей, счет-фактура№ 1070 не оплачен;

29.12.2016 отгружен товар №1726 от 29.12.2016 на сумму 90 978,00 рублей, счет-фактура№ 1121 не оплачен;

30.12.2016 отгружен товар №1734 от 30.12.2016 на сумму 136 467,00 рублей, счет-фактура № 1123 не оплачен.

Общая сумма задолженности составляет 2 633 180,31 рубль.

До настоящего момента денежные средства не перечислены.

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ, По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В соответствии с п. 1 ст. 485 ГК РФ, Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа.

По ст. 395 ГК РФ предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Размер  процентов согласно ст. 395 ГК РФ за период с 18.10.2016 г. по 22.05.2017 г. составил 74 211,37 руб.

Расчет процентов проверен судом и является обоснованным.

Согласно п. 2.1. Договора Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар, указанный в Спецификациях, оформленных по форме Приложения № 1 к Договору.

В соответствии с п. 5.1. Договора Товар подлежит поставке в место и в сроки, указанные в Спецификациях к Договору.

Как указано в п. 10.1. Договора, за нарушение установленных сроков поставки, определенных в Спецификации, Покупатель вправе потребовать от поставщика уплаты неустойки в размере 0,15 % от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 11% от стоимости несвоевременно поставленного Товара.

ООО «ФОРТУНА» были допущены нарушения сроков поставки, согласованные Сторонами:

в спецификации №4034 от 10.08.2015, что подтверждается товарными накладными №№272, 273, 274 от 21.08.2015;

спецификации №4169 от 15.09.2015, что подтверждается товарной накладной №362 от 07.10.2015;

спецификации №561 от 15.02.2016, что подтверждается товарными накладными №№216 от 11.04.2016, 165 от 22.03.2016, 168 от 30.03.2016, 180 от 30.03.2016;

спецификации №2299 от 30.05.2016, что подтверждается товарными накладными №№441 от 24.06.2016, 444 от 27.06.2016, 449 от 29.06.2016;

спецификации №4122 от 16.09.2016, что подтверждается товарными накладными №№806 от 11.10.2016, 841 от 18.10.2016, 886 от 27.10.2016;

спецификации №4697 от 17.10.2016, что подтверждается товарными накладными №№961 от 21.11.2016, 1121 от 29.12.2016, 1123 от 30.12.2016, 1070 от 13.12.2016.

По спецификации №4697 от 17.10.2016 г. поставка продукции частично до настоящего времени не осуществлена.

Таким образом, размер неустойки составляет 132 863 рубля 42 копейки.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 511 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с нарушением сроков поставки товаров, ООО «Торговый дом ТМХС» уведомило Ответчика об отказе от принятия товаров, поставка которых просрочена, по подписанной спецификации № 4697 от 17.10.2016 г. (претензия исх. № ТД/4207 от 15.06.2017 г.).

Доводы ООО «Фортуна» о том, что начиная с 01.11.2016 г. ООО «Фортуна» временно приостановило отгрузку товаров в адрес Торгового дома, уведомив об этом последнего, судом не принимается, поскольку доказательств уведомления ООО «Торговый дом ТМХС» о приостановки отгрузки товаров в материалы дела не представлено, в то время как предусмотренное п. 5 ст. 486 ГК РФ право приостановить передачу товаров до их оплаты корреспондирует с общими нормами о приостановлении исполнения обязательств, содержащимися в ст. 328 ГК РФ.

Согласно ст. 328 ГК РФ, правовой позиции, выраженной в п. 57, п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств, вне зависимости от того, предусмотрели ли стороны очередность исполнения своих обязанностей (пункт 1 статьи 328 ГК РФ). Например, по общему правилу в договоре купли-продажи обязанность продавца передать товар в собственность покупателя и обязанность последнего оплатить товар являются встречными по отношению друг к другу.

Если иное не предусмотрено законом или договором, в случае непредоставления обязанной стороной исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 328 ГК РФ).

Сторона, намеревающаяся приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от его исполнения лишь на основании обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что другая сторона не произведет исполнение в установленный срок, обязана в разумный срок предупредить последнюю об этом (пункт 3 статьи 307 ГК РФ).

В соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 170 АПК РФ при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

В соответствии с п. 1. ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 110, 123, 150, 151, 156, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 177 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Торговый дом ТМХС» (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «Фортуна» (ОГРН 

<

***>) 2 707 391,68 руб., в том числе: сумму задолженности по договору поставки № 57/2-2015/ТД от «14» июля 2015 г. в размере 2 633 180,31 руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18.10.2016 г. по 22.05.2017 г. в размере 74 211,37 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 36 166,00 руб.

Взыскать с ООО «Фортуна» (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «Торговый дом ТМХС» (ОГРН 

<

***>) неустойку за просрочку поставки товара и не поставку товара по договору поставки №57/2-2015/ТД от 14.07.2015 г. в размере 132 863,42 рубля за период с 18.10.2016 г. по 16.06.2017 г., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 986,00 руб.

В соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произвести зачет.

Взыскать с ООО «Торговый дом ТМХС» (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «Фортуна» (ОГРН 

<

***>) сумму задолженности по договору поставки № 57/2-2015/ТД от «14» июля 2015 г. в размере 2 574 528,26 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 31 180,00 руб.

Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый арбитражный апелляционный суд, в срок не превышающий месяца с момента изготовления решения в полном виде. 

      Судья                                                                        Панфилова Г.Е.