166/2023-18836(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, 

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-18578/2022

г. Курган

20 февраля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2023 года.  Решение изготовлено в полном объеме 20 февраля 2023 года.  

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Останина Я.А.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Глухих А.Н.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОКА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  

УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА КУРГАНА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

 № 17» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 1047 руб. 16 коп,  при участии в судебном заседании:  

от истца – явки нет; от ответчика – явки нет, 

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОКА» обратилась в  Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к МУНИЦИПАЛЬНОМУ  БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА КУРГАНА  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17» о взыскании пеней по  муниципальному контракту № 0143300006919000463 от 06.09.2019 в размере 1047 руб. 16  коп., за период с 06.11.2019 по 21.11.2019, расходов по оплате государственной пошлины  в размере 2000 руб.  

Определением суда от 17.11.2022 указанное исковое заявление принято к  производству в порядке упрощённого производства и сторонам предложено в  установленные сроки представить определённые документы и доказательства.  

Определением от 18.01.2023 суд перешёл к рассмотрению дела по общим правилам  искового производства.  

Истец, ответчик, извещенные надлежащим образом, явку своих представителей в  судебное заседание не обеспечили, каких-либо ходатайств не направили.  

От лиц, участвующих в деле, возражений против завершения предварительного  судебного заседания, перехода в судебное заседание не поступило.  

Согласно части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации если в предварительном судебном заседании присутствуют лица,  участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном  судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или  совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения  

относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное  судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением  случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное  рассмотрение данного дела.  

В отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, суд в порядке части 4 статьи  137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, завершил  предварительное заседание и перешел к рассмотрению дела по существу.  

Судебное заседание проведено в отсутствии сторон в порядке статьи 156  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Исследовав обстоятельства дела и оценив представленные в дело доказательства в  их совокупности и взаимосвязи, в соответствии со статьями 65, 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что исковое заявление не  подлежит удовлетворению в связи со следующим.  

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) в соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный  закон № 44-ФЗ), на основании протокола № 458/2-ЭА,0143300006919000463 от «26»  августа 2019 года (идентификационный код закупки  193450103628445010100100210014332000) 06.09.2019 заключен контракт   № 0143300006919000463 на выполнение работ по замене окон (далее –Контракт, л.д. 10- 17) .  

По условиям контракта подрядчик обязуется выполнить работы по замене  деревянных окон на оконные блоки ПВХ в здании МБОУ г. Кургана «СОШ № 17»  согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), локальной смете  (Приложение № 2 к Контракту), и передать результат работ Заказчику по акту о приемке  выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы. Место выполнения  работ: 

<

...> (раздел 1 контракта).  

В соответствии с п. 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 контракта, цена настоящего Контракта  составляет 319326 рублей 48 копеек, с НДС. Цена Контракта является твердой и  определена на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев,  предусмотренных положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Расчет за  выполненные работы производится заказчиком путем перечисления денежных средств на  расчетный счет подрядчика в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами акта  о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и  затрат (форма КС-3). Заказчик производит оплату за выполненные работы за счет средств  города Кургана.  

Срок выполнения работ установлен в 30 календарных дней с даты подписания  контракта (п. 3. 1 контракта).  

В соответствии с п. 4.5.1 контракта приемка работ осуществляется заказчиком по  акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), который оформляется по фактически  выполненным работам, справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) .  

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных  контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать  уплаты пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 (одной трехсотой)  действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации от не уплаченной в срок суммы (п. 5.10 контракта).  

Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении  контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления  претензий (требований). При не достижении согласия путём переговоров, спорные  

вопросы будут разрешаться в Арбитражном суде Курганской области в установленном  законом порядке (п. 10.1, 10.4 контракта).  

Истцом в адрес ответчика 13.10.2022 направлена претензия с требованием  произвести оплату пени за нарушение сроков оплаты по муниципальному контракту от  06.09.2019 № 0143300006919000463, претензия оставлена без ответа.  

Неисполнение требования об оплате пени, послужило основанием для обращения  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОКА» в арбитражный суд  с рассматриваемым требованием.  

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим  (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В силу пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор  считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем  существенным условиям договора.  

Контракт № 0143300006919000463 от 06.09.2019 заключен в порядке,  предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд».  

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по  договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан  уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы  при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с  согласия заказчика досрочно.  

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата  выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном  сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного  подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ  производится в соответствии со статьей 711 названного Кодекса.  

В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача  результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем  делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных  работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма  Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51  «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).  

Таким образом, приемка ответчиком выполненных работ по договору влечет  возникновение у него обязанности по их оплате (статьи 309, 711, 746 Гражданского  кодекса Российской Федерации).  

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно  ссылается как на основание своих требований и возражений.  

В силу части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе  состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий  совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Ответчик, несмотря на предложение суда (определения от 17.11.2022, 18.01.2023),  отзыва на исковое заявление не представил.  

Согласно п. 2.5 контракта, расчет за выполненные работы производится заказчиком  путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 15  рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма  КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  

На представленном в материалы дела, акте о приемке выполненных работ № 1 от  15.10.2019 стоит отметка МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КУРГАНА «СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17» о том, что работы выполнены, акты КС-2,  КС-3 получены 31.10.2019.  

Истцу предлагалось представить пояснения о том, каким образом акт о приемке  выполненных работ (форма КС-2) мог быть подписан 15.10.2019, если на указанном акте  имеется отметка о том, что работы выполнены, акты КС-2, КС-3 получены 31.10.2019, а  так же уточнить начальный период начисления неустойки.  

Определение суда истцом не исполнено. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что акт о приемки выполненных  работ подписан 31.10.2019, следовательно, с учетом п.2.5 контракта, срок на оплату  истекает 22.11.2019.  

Из представленного истцом платежного поручения № 737 от 21.11.2019 следует,  что ответчик 21.11.2019 перечислил истцу денежные средства в размере 302065 руб. 84  коп.  

На основании изложенного, оплата по контракту произведена в сроки,  установленные контрактом, основания для начисления неустойки отсутствуют.  

Оценив все представленные в материалах дела доказательства в их взаимосвязи и  совокупности, как того требуют положения пункта 2 статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу, что исковые  требования удовлетворению не подлежат.  

При обращении в арбитражный суд с иском, истцом в доход федерального  бюджета уплачена государственная пошлина в размере 2000 руб. по платежному  поручению № 237 от 09.11.2022. В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате  государственной пошлины в размере 2000 руб. относятся на истца  

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в  законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционные и кассационные  жалобы подаются через Арбитражный суд Курганской области.  

Судья Я.А. Останин  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 20.12.2021 0:30:03

Кому выдана Останин Ярослав Александрович