37/2018-10355(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

 

Дело № А28-10332/2017

г. Киров

30 января 2018 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Погудина С.А. 

при ведении протокола судебного заседания c использованием средств  аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление  капитального строительства» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>;  юридический адрес: 610000 

<

...>)  

к публичному акционерному обществу «Стромит» (ИНН 

<

***> ОГРН ОГРН:  

<

***>, юридический адрес: 610016, Россия, Кировская область, г.Киров,  сл.Большое Скопино, д.1),  

о взыскании 1 501 662 рублей 54 копеек неустойки, 

и по встречному исковому заявлению публичного акционерного общества  «Стромит» (ИНН 

<

***> ОГРН ОГРН: 

<

***>, юридический адрес:  610016, Россия, Кировская область, г.Киров, сл.Большое Скопино, д.1)  

к Кировскому областному государственному казенному учреждению «Управление  капитального строительства» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>;  юридический адрес: 610000 

<

...>)  

о взыскании 1 270 449 рублей 36 копеек задолженности, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требования относительно предмета  спора, временный управляющий ФИО2 (610035, 

<

...>),  

при участии в судебном заседании представителей: 

от КОГКУ «УКС»: ФИО3, по доверенности от 17.01.2018,  от ПАО «Стромит»: ФИО4, по доверенности от 09.01.2018,  

от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом, 

 Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с публичного акционерного общества «Стромит» (ИНН  4347009800 ОГРН ОГРН: 1024301305588, юридический адрес: 610016, Россия,  Кировская область, г.Киров, сл.Большое Скопино, д.1) в пользу Кировского  областного государственного казенного учреждения «Управление капитального  строительства» (ИНН 4345221544 ОГРН 1084345003027; юридический адрес:  610000 г.Киров, ул. Преображенская, 71) 1 501 662 (один миллион пятьсот одна  тысяча шестьсот шестьдесят два) рубля 54 копейки неустойки за период с  01.04.2017 по 12.05.2017.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Стромит» (ИНН  

<

***> ОГРН ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 610016, Россия,  Кировская область, г.Киров, сл.Большое Скопино, д.1) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 53 721 (пятьдесят три тысячи  семьсот двадцать один) рубль 00 копеек.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать после  вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в  соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области. 

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного  суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в  порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом  случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.  

Судья С.А. Погудин