АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Москва Дело № А40 -102246/23-89-577  24.07.2023 года.  

Арбитражный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи О.А. Акименко, единолично, рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСИНЖПРОЕКТ" (101000, ГОРОД МОСКВА, СВЕРЧКОВ  ПЕРЕУЛОК, 4/1, ОГРН: 1107746614436, Дата присвоения ОГРН: 03.08.2010, ИНН: 7701885820,  КПП: 770101001) к ответчику АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ  МЕТРОСТРОЙ" (127051, ГОРОД МОСКВА, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, ПОМЕЩЕНИЕ  14, ОГРН: 1027739002378, Дата присвоения ОГРН: 16.07.2002, ИНН: 7710068052, КПП:  770701001) о взыскании 150 000 руб.  

без вызова сторон. 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании неустойки по договору № 213-0615-ЗП-1/Н от 24.08.2015 в  размере 150 000 руб. 00 коп.  

11.07.2023 от истца поступило заявление об изготовлении мотивированного решения. 

Исследовав все представленные по делу доказательства, суд пришел к следующим  выводам.  

Между АО «Мосинжпроект» (далее - Заказчик-Генподрядчик) и АО «Мосметрострой»  (далее - Подрядчик) заключен договор от 24.08.2015 № 213-0615-ЗП-1 /Н (далее - Договор) на  выполнение работ по объекту строительства «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» -ст.  «Некрасовка». 12 этап «Кожуховская линия от ст. «Нижегородская улица» до ст.  «Авиамоторная» и 12.6 этап - «Станционный комплекс «Авиамоторная». «Пересадочный узел»  (далее - Договор).  

В соответствии с п. 1.2 Договора Подрядчик принял на себя обязательство выполнять  все работы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, СНиП, ГОСТ,  технических регламентов, нормативно-технической документации и на условиях,  спределенных Договором и приложениями к нему.  

Пунктом 7.2.3 Договора Заказчику-Генподрядчику предоставлено право давать  обязательные для Подрядчика предписания (акты-предписания) при обнаружении отступлений  от рабочей документации, нормативно-технических документов, Договора и приложений к  нему.  

Пунктом 11.4 Договора определено, что при установлении Заказчиком-Генподрядчиком  факта нарушения Подрядчиком на объекте строительства требований проектной и шли)  рабочей документации, требований СНИП, требований технических регламентов, требований  градостроительного плана земельного участка, проекта планировки территории, требований  нормативных актов Москвы и (или) Российской Федерации, касающихся производства  строительных работ, Заказчиком-Генподрядчиком направляется предписание с указание сроков  

на устранение обнаруженного нарушения, в случае не устранения указанного в предписании  нарушения в установленный в предписании срок, Подрядчик уплачивает Заказчику- Генподрядчику штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) руб. за каждое не устраненное  нарушение.  

По результату проведенных контрольных мероприятий АО «Мосинжпроект» в адрес  АО «Мосметрострой» выдано предписание об устранении нарушений от 12.01.2(23 № 245У- ГСК2-КЖЛ-2023 (далее — Предписание).  

Поскольку 3 (три) выявленных нарушения так и не были устранены Поарядчиком в  установленный в Предписании срок, Заказчиком-Генподрядчиком был составлен акт от  31.01.2023 № 245У-ГСК2-КЖЛ-2023 о не устранении нарушений (далее — Акт).  

Факты нарушений подтверждаются материалами фотофиксации. 

На составление Предписания и Акта Подрядчик вызывался в установленном Договором  порядке.  

Акт о не устранении нарушений составлен в присутствии уполномоченного  представителя Подрядчика (приказ АО «Мосметрострой от 10.01.2023 № П/01-2/23), подписан  без замечаний.  

Предписание и Акт Подрядчиком не оспаривались. Доказательств устранения  выявленных нарушений Подрядчиком не было представлено.  

Таким образом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику-Генподрядчику штраф на общую  сумму: 3 не устранённых нарушения* 50 000,00 руб. = 150 000,00 руб.  

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в адрес Ответчика  была направлена претензия от 29.03.2023 № 1-1143-20897/2023 (далее - Претензий), Ответчик  Претензию оставил без удовлетворения.  

Согласно п. 1 ст. 721 ГК РФ предусмотрено, что качество выполненной подрядчиком  работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте  условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.  

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд с заявленными  требованиями.  

Удовлетворяя требования в части, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12,  309, 310, 330, 333, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает  следующее.  

Рассмотрев расчет неустойки, суд признает его методологически и арифметически  верным.  

Ответчиком заявлено о несоразмерности взыскиваемой истцом неустойки последствиям  ненадлежащего исполнения ответчиком принятых на себя обязательств, в связи с чем ответчик  просит применить ст. 333 ГК РФ и снизить взыскиваемую истцом неустойку.  

Из смысла приведенных выше нормативных положений следует, что договорная  неустойка устанавливается по соглашению сторон и, соответственно, ее размер, порядок  исчисления, условия применения и т.п. определяются исключительно по их усмотрению. При  этом Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает требования к форме  соглашения сторон о неустойке (статья 331 ГК РФ): соглашение о неустойке должно быть  совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (часть 1 статьи  331 ГК РФ); несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о  неустойке.  

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации если  подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд  вправе уменьшить неустойку.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,  изложенной в определении от 21.12.2000 N 263-О, суд обязан установить баланс между  применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не  возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.  

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под  соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается  выплата кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с  нарушенным интересом.  

Исходя из правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда  Российской Федерации от 21.12.2000 г. N 263-О, предоставленная суду возможность снижать  размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения  обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые  направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то  есть, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской  Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно  нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его  обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и  оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате  конкретного правонарушения.  

Таким образом, неустойка является мерой гражданско-правовой ответственности  должника в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств,  носит компенсационный характер по отношению к возможным убыткам кредитора,  направленный на восстановление нарушенных прав кредитора, а не карательный (штрафной)  характер.  

С учетом изложенного, суд считает возможным применить к спорным  правоотношениям положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации,  принимая во внимание компенсационный характер неустойки и фактическое выполнение  ответчиком работ по договору, и уменьшить размер начисленной неустойки до суммы 75 000  руб., в остальной части отказать.  

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления  последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.  

Действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела  доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,  объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость,  достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь  доказательств в их совокупности, находит требования истца подлежащими удовлетворению в  части.  

 Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст.  110 АПК РФ.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 333, 421, 431,  702, 708, 711, 720, 746, 753 ГК РФ, ст.ст. 64-68, 51, 70, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181, 227-229  АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Ходатайство ответчика о применении положений ст. 333 ГК РФ удовлетворить.  

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ" (ИНН:  

7710068052) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСИНЖПРОЕКТ" (ИНН:  

7701885820) штраф в размере 75 000 руб., госпошлину в размере 5 500 руб. 

В остальной части иска отказать. 

Решение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, предусмотренные законодательством. 

Судья О.А. Акименко 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.04.2023 5:52:00Кому выдана АКИМЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА