10582_7161408  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-8617/20

29 октября 2020 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Меленчука И.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску открытого акционерного  общества "Дорожное ремонтно-строительное управление" (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>)  

к муниципальному казённому учреждению "Дирекция по строительству объектов  транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону" (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>); Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения  города Ростова-на-Дону (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 5 794 175,44 руб. неустойки, неустойки по день фактической оплаты,  

 Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального казённого учреждения "Дирекция по строительству  объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону", а при недостаточности  лимитов бюджетных средств с Департамента автомобильных дорог и организации  дорожного движения города Ростова-на-Дону в пользу открытого акционерного общества  "Дорожное ремонтно-строительное управление" 6 231 088,92 руб. пени, а так же пени с  28.10.2020 по день фактической оплаты задолженности 64 873 388 руб. в размере 1/300  ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату оплаты.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Меленчук И. С.