АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-27861/2024

г. Уфа

23 октября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 09.10.2024

Полный текст решения изготовлен 23.10.2024

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Исхаковой А.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Имамовой К.Р., рассмотрел исковое заявление публичного акционерного общества "Газпром газораспределение Уфа" (ИНН 0278030985, ОГРН 1020203227758, далее по тексту – общество "Газпром газораспределение Уфа", истец) к обществу с ограниченной ответственностью "Объединение жилищного хозяйства Орджоникидзевского района г. Уфы" (ИНН 0277127649, ОГРН 1130280012488, далее по тексту – общество ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы", ответчик) о взыскании задолженности в размере 2 379 441 руб. 60 коп., неустойки в размере 394 211 руб. 47 коп.

третье лицо - ФИО1 (ИНН: 

<

***>)

при участии в судебном заседании: от лиц, участвующих в деле: не явились, извещены надлежащим образом, 

Общество "Газпром газораспределение Уфа" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы" о взыскании задолженности в размере 2 379 441 руб. 60 коп., неустойки в размере 394 211 руб. 47 коп.

 Определением от 26.08.2024 исковое заявление принято к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. 

Определением от 26.08.2024 суд привлек в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, внешнего управляющего ФИО1

До судебного заседания от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя, также указано, что исковые требования поддерживает в полном объеме,  задолженность ответчиком не погашена.

Ответчик надлежащим образом уведомленный о дате и времени судебного заседания путем направления уведомлений по юридическому адресу, а также путем размещения данной информации на официальном сайте суда, ссылка на который имеется в определении о принятии заявления к производству, явку своего представителя не обеспечил, отзыв на иск, доказательства оплаты долга не представил, иск не оспорил.

    Третье лицо, извещенное надлежащим образом по правилам статьи 123 АПК РФ о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилось, отзыв не представило.

В ч. 1 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. 

При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных, о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие (часть 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Дело подлежит рассмотрению в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле по правилам ст. ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав представленные доказательства, суд 

УСТАНОВИЛ:

Общество "Газпром газораспределение Уфа" и общество ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы" заключили договор №ЖФ-227 от 01.01.2020 г. о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (далее - договор).

В соответствии с условиями договора истец обязался осуществить услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО), относящегося к общему имуществу собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов и находящихся в управлении ответчика по адресам, указанным в приложении к договору периодичность обслуживания установлена в п. 2.1. договора: 

а) наружных газопроводов, входящих в состав ВДГО: - обход трасс надземных и (или) подземных газопроводов - не реже 1 раза в год; - приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже 1 раза в 3 года; 

б) внутренних газопроводов, входящих в состав внутридомового и внутриквартирного газового оборудования - не реже 1 раза в 3 года. 

В соответствии с данным договором истец осуществил выполнение работ в период июнь 2023 г., июль 2023 г., август 2023 г., сентябрь 2023 г., октябрь 2023 г., ноябрь 2023 г., декабрь 2023 г., январь 2024 г., февраль 2024 г., в полном объеме.

Всего выполнено работ на сумму 2 379 441 руб. 60 коп., что подтверждается:

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/0623/132582 от 30.06.2023 на сумму 490 380 руб. 22 коп.

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/0723/136973 от 31.07.2023 на сумму 362 244 руб. 71 коп.

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/0823/141533 от 31.08.2023 от 31.07.2023 на сумму 201 494 руб. 67 коп..

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/0923/144723 от 30.09.2023 на сумму 186 842 руб. 46 коп.

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/1023/148886 от 31.10.2023 на сумму 103 950 руб. 03 коп.

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/1123/152360 от 30.11.2023 на сумму 133 368 руб. 59 коп.

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/1223/158377 от 31.12.2023 на сумму 196 342 руб. 58 коп.

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/0124/165931 от 31.01.2024 на сумму 310 489 руб. 29 коп.

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/0224/169877 от 29.02.2024 на сумму 394 329 руб. 05 коп.

Принятие работ подтверждается подписанными со стороны ответчика актами приемки выполненных работ, который принял выполненные работы без претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ.

Согласно условиям договора, ответчик должен произвести оплату за работы в течение 3 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

Однако ответчик до настоящего времени оплату выполненных работ не произвел.

В целях досудебного урегулирования спора в адрес ответчика была направлена претензия об оплате суммы задолженности, данное письмо было оставлено ответчиком без удовлетворения. 

В связи с отсутствием добровольного возврата ответчиком указанной суммы истец обратился в арбитражный суд с соответствующим иском за защитой нарушенных прав.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает иск подлежащим частичному удовлетворению на основании следующего. 

На основании ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Согласно ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе как существенные или необходимые для договоров данного вида. 

Анализ представленного в материалы дела договора N 7-03-1100 от 01.01.2024 г., о техническом обслуживании и ремонте газовых сетей и оборудования позволяет сделать вывод, что сторонами согласованы существенные условия договора, позволяющие определить наименование предоставляемых услуг и их стоимость, таким образом, имеется соглашение сторон о предмете обязательства, договор являются заключенным, признаков ничтожности не содержит. 

В гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации перечислены разновидности договоров подряда. В частности, в § 1 данной главы перечислены общие положения о договоре подряда, которые должны применяться при заключении договоров данного вида, за теми исключениями, которые характерны для их отдельных видов договоров. 

Статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено: по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить ее. В ч. 2 данной статьи установлено, что к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Гражданского кодекса Российской Федерации по этим видам договоров. 

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ является сдача их результата заказчику (статья 711 ГК РФ). 

В силу статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. 

Истец свои обязательства по договору выполнил надлежащим образом, что подтверждается подписанным и скрепленным печатями сторон актом сдачи-приемки выполненных работ. 

Выполненные работы ответчик принял без замечаний, претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не предъявил. 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Факт оказания истцом услуг по договору подтверждается материалами дела, в частности соответствующими актами приемки выполненных работ и ответчиком не оспаривается (статьи 65, 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Всего выполнено работ на сумму 2 379 441 руб. 60 коп., что подтверждается: 

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/0623/132582 от 30.06.2023 на сумму 490 380 руб. 22 коп.

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/0723/136973 от 31.07.2023 на сумму 362 244 руб. 71 коп.

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/0823/141533 от 31.08.2023 от 31.07.2023 на сумму 201 494 руб. 67 коп..

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/0923/144723 от 30.09.2023 на сумму 186 842 руб. 46 коп.

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/1023/148886 от 31.10.2023 на сумму 103 950 руб. 03 коп.

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/1123/152360 от 30.11.2023 на сумму 133 368 руб. 59 коп.

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/1223/158377 от 31.12.2023 на сумму 196 342 руб. 58 коп.

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/0124/165931 от 31.01.2024 на сумму 310 489 руб. 29 коп.

- актом сдачи-приемки выполненных работ № ЖФ-227/01/0224/169877 от 29.02.2024 на сумму 394 329 руб. 05 коп.

Принимая во внимание положения ст. 9 АПК РФ, которой установлено осуществление судопроизводства в арбитражном суде на основе состязательности, заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою позицию в споре путем представления доказательств, состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и снятие, по общему правилу, с арбитражного суда обязанности по сбору доказательств, учитывая обстоятельства дела. Гарантируя каждому лицу, участвующему в деле, право представлять арбитражному суду доказательства ч. 2 ст. 9 АПК РФ одновременно возлагает на названных лиц риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Доказательств оплаты задолженности в полном объеме ответчиком в материалы дела не представлено. Обстоятельства, на которые ссылается истец, ответчиком документально не опровергнуты. 

Учитывая вышеизложенное, требование истца о взыскании задолженности по договору №ЖФ-227 от 01.01.2020 г., о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в размере 2 379 441 руб. 60 коп., подлежит удовлетворению. 

Истцом заявлено требование о взыскании законной неустойки в размере                         394 211 руб. 47 коп., за период за период с 04.07.2023 по 29.07.2024.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки его исполнения. 

Применение договорной неустойки возможно только в случае наличия письменного соглашения. 

В соответствии с пунктом 75 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 N 410, заказчики, несвоевременно и (или) в неполном размере внесшие плату по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования за выполненные работы (оказанные услуги) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, обязаны уплатить исполнителю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты и заканчивая днем фактической оплаты задолженности включительно. Увеличение указанного размера пени не допускается. 

Факт нарушения ответчиком сроков оплаты услуг, оказанных истцом, установлен на основании исследования и оценки доказательств по делу 

Согласно разъяснениям в п. 71 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7), если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 333 ГК РФ). 

В рассматриваемом случае ответчик ходатайство о снижении размера неустойки не заявил, доказательства несоразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства в материалы дела не представил. 

При таких обстоятельствах, основания для снижения размера взыскиваемой неустойки по собственной инициативе у суда отсутствуют. 

Таким образом, требование истца о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в размере 394 211 руб. 47 коп. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Объединение жилищного хозяйства Орджоникидзевского района г. Уфы" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества "Газпром газораспределение Уфа" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 2 379 441 руб. 60 коп., 394 211 руб. 47 коп. неустойку, 36 868 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья                     А.А. Исхакова