Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980, 

www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-3216/2018

25 мая 2018 года

город Якутск

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 мая 2018 г. Полный текст решения изготовлен 25 мая 2018 г. 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Гуляевой А. В., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью "Энергосберегающие технологии" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  "Салбанская средняя общеобразовательная школа имени Е.М. Ларионова муниципального  образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании 523 413,02 рублей,  

при участии: от истца: ФИО2 – по доверенности от 08.06.2015; от ответчика: не явился, извещен; 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии"  обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к муниципальному бюджетному  общеобразовательному учреждению "Салбанская средняя общеобразовательная школа  имени Е.М. Ларионова муниципального образования "Намский улус" Республики Саха  (Якутия)" о взыскании 523 413,02 рублей, из них 517 703,36 рублей – основной долг,  5 709,66 рублей – пени.  

Суд, руководствуясь статьей 136 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, определил рассмотреть дело в предварительном судебном  заседании в отсутствие ответчика.  

В материалы дела от истца поступило заявление об уточнении исковых требований,  заявление об отказе от иска в части взыскания долга 214 235, 94 рублей.  

Последствия частичного отказа от иска в части представителю истца известны,  понятны.  

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой  инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде  соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.  

Суд считает, что отказ истца от иска в части взыскания 214 235,94 рублей  основного долга не противоречит закону и не нарушает права других лиц.  

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если  установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.  

Исходя из вышеназванных норм права, суд считает возможным принять отказ  истца от иска в части взыскания 214 235,94 рублей долга и прекратить производство по  делу в этой части.  

Истец не заявил возражений против завершения предварительного судебного  заседания и открытия судебного разбирательства в арбитражном суде первой инстанции,  и рассмотрения дела по существу.  

Ответчик возражений против завершения предварительного судебного заседания и  открытия судебного разбирательства в арбитражном суде первой инстанции, против  рассмотрения дела в его отсутствие и рассмотрения дела по существу в суд не направил.  

Пунктом 27 постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 установлено, что  согласно части 4 статьи 137 АПК РФ в случае, если в предварительном судебном  заседании лица, участвующие в деле, не возражают против продолжения рассмотрения  дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции и дело не подлежит  рассмотрению коллегиальным составом, арбитражный суд выносит определение о  завершении подготовки дела к судебному разбирательству и открытии судебного  заседания. В определении также указывается на отсутствие возражений лиц, участвующих  в деле, относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании суда первой  инстанции, мотивы, положенные в основу выводов суда о готовности дела к судебному  разбирательству, дата и время открытия этого заседания.  

Если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и  месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства  дела по существу, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили  возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, судья вправе завершить  предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании  арбитражного суда первой инстанции в случае соблюдения требований части 4 статьи 137  АПК РФ.  

При указанных обстоятельствах, суд в порядке статьи 136, части 4 статьи 137  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершает  предварительное судебное заседание и открывает судебное разбирательство в  арбитражном суде первой инстанции.  

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.  Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.  

09.09.2014 между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) заключен  энергосервисный контракт № ЭСКО-59, в рамках которого исполнитель осуществляет  действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической  эффективности использования энергетических ресурсов, в том числе внедряет  энергосберегающие мероприятия на объектах заказчика. В свою очередь заказчик  оплачивает услуги (работы) исполнителю за счет средств, полученных от экономии в  результате реализации энергосберегающих мероприятий. Перечень мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформировывается на  основании предложения в заявке участника закупки, с которым заключается контракт.  Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности представлен в приложении № 1 к контракту (п. 2.1 контракта).  

В соответствии с п. 2.4 контракта размер экономии определяется как разница  между объемом потребления заказчиком энергетического ресурса за период, равный  календарному периоду достижения установленного в Контракте размера экономии (доли  размера экономии), определенного до начала реализации мероприятий (энергетическим  базисом), и объемом потребления заказчиком энергетического ресурса, определенным  после реализации исполнителем перечня мероприятий, который распределяется между  сторонами в следующих пропорциях: 10% размера экономии остается в распоряжении  заказчика; 90% размера экономии включаются в размер платежа, подлежащего уплате  исполнителю.  

Начало выполнения работ: с момента подписания контракта обеими сторонами (п.  3.1 контракта). Срок действия контракта: 6 лет с момента подписания контракта (п. 3.2  

контракта). Промежуточные сроки выполнения работ установлены Календарным планом  выполнения работ (приложение № 2 к контракту) (п. 3.3 контракта).  

Согласно п. 4.1 контракта размер платежа по настоящему контракту  устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих  расходов заказчика на оплату энергетического ресурса, определенного в денежном  выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, фактически  сложившимся за период достижения предусмотренного контрактом размера экономии,  покрывающий в том числе расходы исполнителя по реализации перечня мероприятий.  Процент экономии, подлежащий к уплате исполнителю по контракту, составляет 90%.  

Пунктом 4.7 контракта установлено, что исполнитель, в срок до 10 числа месяца,  следующего за расчетным периодом, направляет заказчику акт об определении размера  экономии (доли размера экономии) энергетического ресурса, а также выставляет счет на  оплату услуг по контракту.  

В течение 5 рабочих дней со дня подписания акта об определении размера  экономии (доли размера экономии) энергетического ресурса и получения счета заказчик  осуществляет расчеты с исполнителем безналичным путем перечисления денежных  средств на расчетный счет исполнителя (п. 4.8 контракта).  

Сторонами заключены дополнительные соглашения от 09.10.2014, № 2 от  11.01.2016, № 3 от 29.06.2016.  

Несвоевременное исполнение ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг  послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым  заявлением.  

В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по  требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного  обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия  сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных  дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не  установлены законом или договором.  

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на  разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования  спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или  договором.  

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных  правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после  

соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в случае, если такой порядок  установлен федеральным законом.  

Соблюдения досудебного порядка урегулирования спора не требуется по делам об  установлении фактов, имеющих юридическое значение, делам о присуждении  компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на  исполнение судебного акта в разумный срок, делам о несостоятельности (банкротстве),  делам по корпоративным спорам, делам о защите прав и законных интересов группы лиц,  делам приказного производства, делам, связанным с выполнением арбитражными судами  функций содействия и контроля в отношении третейских судов, делам о признании и  приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных  решений, а также, если иное не предусмотрено законом, при обращении в арбитражный  суд прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления и иных  органов в защиту публичных интересов, прав и законных интересов организаций и  граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (статьи 52, 53  настоящего Кодекса).  

Пунктом 10.1 контракта установлено, что все споры и разногласия, которые могут  возникнуть из контракта, будут разрешаться сторонами путем переговоров с соблюдением  претензионного порядка. В претензии перечисляются допущенные при исполнении  контракта нарушения со ссылкой па соответствующие положения контракта или его  приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также  действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений (п.  10.2 контракта). Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 рабочих  дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены  Контрактом. При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (п. 10.3  контракта).  

Истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением 24.04.2018,  в материалы дела представлено требование № 063 от 12.03.2018, которое получено  ответчиком 11.04.2018.  

Согласно пункту 5 рекомендаций Научно-консультативного совета при  Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа от 18.11.2016, если иск предъявлен до  истечения предусмотренного частью 5 статьи 4 АПК РФ тридцатидневного срока, либо  иного срока, установленного законом или договором, суд на основании пункта 5 части 1  статьи 129 АПК РФ возвращает исковое заявление, если на момент разрешения судом  вопроса о принятии заявления к производству вышеуказанный срок не истек. Если  

исковое заявление оставлено без движения, и в срок, установленный судом, истец  представляет доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора,  данное исковое заявление подлежит принятию к производству, если на момент  разрешения судом вопроса о принятии заявления к производству предусмотренный  частью 5 статьи 4 АПК РФ тридцатидневный срок, либо иной срок, установленный  законом или договором, истек.  

Судом установлено, что на момент разрешения судом вопроса о принятии искового  заявления к производству (25.04.2018) срок, установленный пунктом 10.1 контракта,  истек.  

С учетом изложенного, суд считает досудебный порядок разрешения спора  соблюденным.  

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом,  иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не  предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве  основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 Гражданского  кодекса Российской Федерации названы договоры и иные сделки.  

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных законом.  

Правоотношения сторон вытекают из договора на оказание услуг, правовое  регулирование которого предусмотрено главой 39 Гражданского кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В силу статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные  строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для  удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе  государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для  государственных или муниципальных нужд.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской  Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение  подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется  выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом  объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или  обеспечить их оплату.  

В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика  оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную  деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке,  которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.  

В подтверждение оказанных услуг истцом в материалы дела представлены  подписанные обеими сторонами акты № 30 от 31.01.2018 на сумму 214 235,94 рубля, № 66  от 28.02.2018 на сумму 166 270,67 рублей, № 106 от 31.03.2018 на сумму 137 196,75  рублей.  

Истец в судебном заседании пояснил о том, что 03.05.2018 ответчиком произведена  оплата долга на сумму 214 235,94 рубля  

Ответчик отзыв на исковое заявление, доказательства погашения задолженности на  заявленную сумму не представил.  

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование  своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею  прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных  доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа  заявленных требований.  

С учетом изложенного, имеются правовые основания для взыскания с ответчика  задолженности в размере 303 467,42 рубля.  

Истец просит взыскать с ответчика 5 709,66 рублей пени за период с 07.02.2018 по  18.04.2018.  

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная  

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.  По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение убытков.  Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.  

Пунктом 9.2.3 контракта установлено, что в случае просрочки исполнения  заказчиком обязательств по оплате по контракту заказчик обязан уплатить исполнителю  неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера платежа,  который должен быть уплачен заказчиком за каждый день просрочки исполнения  обязательств заказчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства.  

Суд, проверив представленный истцом расчет пени, признает его неверным. 

Рассчитав самостоятельно размер пени, суд приходит к выводу, что неустойка,  подлежащая взысканию с истца в пользу ответчика, составляет 5 761,45 рублей:  

- за период с 07.02.2018 по 18.04.2018 (71 день) на сумму долга 214 235,94 рубля  пени составят 3 675,93 рубля (214 235,94 *7,25%300*71=3 675,93);  

- за период с 08.03.2018 по 18.04.2018 (42 дня) на сумму долга 166 270,67 рублей  пени составят 1 687,65 рублей (166 270,67 *7,25%300*42=1 687,65);  

- за период с 07.04.2018 по 18.04.2018 (12 дней) на сумму долга 137 196,75 рублей  пени составят 397,87 рублей (137 196,75*7,25%300*12=397,87).  

Согласно ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая  уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе  уменьшить неустойку.  

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного  Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского  кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее -  Постановление Пленума ВС РФ N 7) если должником является коммерческая  организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация  при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом  допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть  сделано в любой форме (пункт 71 Постановления).  

Из пункта 77 Постановления Пленума ВС РФ N 7 следует, что снижение размера  договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным  предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство  

при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных  случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может  повлечь получение кредитором необоснованной выгоды.  

Ответчик о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства и  применении судом ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявил, равно  как и не представил доказательств чрезмерности взыскиваемых с него сумм.  

При таких обстоятельствах и учитывая вышеприведенные требования  действующего законодательства, основания для применения судом ст. 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации отсутствуют.  

Таким образом, требование истца о взыскании неустойки подлежит  удовлетворению в размере 5 709,66 рублей, не выходя за пределы заявленных требований.  

Ответчик просит взыскать с ответчика расходы на оплату услуг адвоката в размере  30 000 рублей.  

В обоснование заявления о взыскании судебных расходов на представителя  представлен заключенный между истцом (заказчик) и ФИО2 (исполнитель)  договор оказания услуг от 10.04.2018, согласно которому заказчик поручает выполнение  работ, а исполнитель выполняет юридические услуги в соответствии со ст. 779  Гражданского кодекса Российской Федерации – оказание услуг по сбору, оформлению  документов, по составлению искового заявления, представления в суд, представительство  в суде по иску к МБОУ «Салбанская СОШ».  

Услуга оплачивается предоплатой в сумме 30 000 рублей (п. 2.1 договора). 

В материалы дела представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от  10.04.2018, свидетельствующая об оплате по договору на сумму 30 000 рублей.  

Согласно ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных  с рассмотрением дела арбитражным судом.  

В соответствии ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде,  относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям,  переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте,  расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь  (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в  случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и  другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела  в арбитражном суде.  

Согласно ч. 1. ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу  которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Расходы на  оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт,  взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных  пределах (ч. 2 ст. 110 Кодекса).  

В пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  21.01.2016 N 1 поясняется, что разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в  возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая  сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности  взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть  4 статьи 2 КАС РФ).  

Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому  публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса  процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ,  статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе  расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек,  исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный)  характер.  

В пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  21.01.2016 N 1 отражено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом,  в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица,  участвующего в деле, в разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС  РФ, часть 2 статьи 110 АПК РФ).  

Суд отмечает, что оценка разумности судебных расходов осуществляется судом по  внутреннему убеждению, исходя из конкретных обстоятельств дела.  

Согласно пункту 20 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах  применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" при  определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут  приниматься во внимание, в частности: время, которое мог бы затратить на подготовку  материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость услуг  адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических  услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.  

В соответствии с пунктом 6 Информационного письма Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации N 121 установлено, что при выплате представителю  вознаграждения, обязанность по уплате и размер которого были обусловлены исходом  судебного разбирательства, требование о возмещении судебных расходов подлежит  удовлетворению с учетом оценки их разумных пределов. Независимо от способа  определения размера вознаграждения (почасовая оплата, заранее определенная твердая  сумма гонорара, абонентская плата, процент от цены иска) и условий его выплаты  (например, только в случае положительного решения в пользу доверителя) суд, взыскивая  фактически понесенные судебные расходы, оценивает их разумные пределы.  

Как следует из материалов дела, представитель ФИО2 подготовил и подписал  исковое заявление, заявление об отказе от иска в части, принял участие в судебном  заседании Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) 21.05.2018.  

Суд полагает, что в правовом отношении дело особой сложности не представляет,  исковые требования ответчиком по сути не оспариваются.  

С учетом изложенного, принимая во внимание сложившиеся средние цены на  представительские услуги, объем выполненной работы по договору, суд считает  разумным размером судебных расходов на представителя при рассмотрении настоящего  дела 7 000 рублей.  

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу  которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что заявление о взыскании  расходов на оплату услуг представителя по настоящему делу подлежит удовлетворению в  размере 7 000 рублей, в остальной части следует отказать.  

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в  размере 13 468 рублей, что подтверждается платежным поручением № 396 от 20.04.2018.  

Государственная пошлина в размере 4 284 рубля подлежит возврату истцу из  федерального бюджета в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового  кодекса Российской Федерации.  

Суд, руководствуясь ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, взыскивает с ответчика расходы истца по уплате государственной пошлины в  размере 9 184 рубля.  

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Производство по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  "Энергосберегающие технологии" (ИНН 1435224255, ОГРН 1101435000578) к  муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Салбанская средняя  общеобразовательная школа имени Е.М. Ларионова муниципального образования  "Намский улус" Республики Саха (Якутия)" (ИНН 1417006092, ОГРН 1021400756970) о  взыскании 214 235,94 рубля прекратить.  

Взыскать с муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  "Салбанская средняя общеобразовательная школа имени Е.М. Ларионова муниципального  образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Энергосберегающие технологии" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 309 177,08  рублей, из них основной долг в размере 303 467,42 рубля, пени 5 709,66 рублей, а также  судебные расходы в размере 16 184 рубля.  

В остальной части расходов на представителя отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие  технологии" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета  госпошлину в размере 4 284 рубля.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Судья А.В. Гуляева