Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого д.7, г. Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А36-12859/2018

г. Липецк

21 мая 2019 г.

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Крылова А.Г., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Свищевой С.А.,  

общества с ограниченной ответственностью «Экосервис» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Антром»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 500 000 руб. неустойки, 

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО1- представитель по доверенности, 

от ответчика: ФИО2- представитель по доверенности.  

руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Антром» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Экосервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за  период с 01.01.2017 по 06.06.2018 в сумме 373814 руб. 33 коп., а также расходы по  государственной пошлине в сумме 13000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Антром» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 28691  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области в месячный  срок после его принятия.  

Судья Крылов А.Г.