021/2020-13716(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А66-18340/2019

г. Тверь

11 февраля 2020 года

 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Карсаковой И.В., при  ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарём судебного  заседания ФИО1, при участии: от заявителя - ФИО2 - ФИО3,  от заинтересованного лица - ФИО4, ФИО5, рассмотрев в  судебном заседании заявление Департамента дорожного хозяйства,  благоустройства и транспорта администрации города Твери, г. Тверь, к  Контрольно-счетной палате города Твери, г. Тверь, о признании представления  об устранении нарушений от 31.10.2019 № 400-К незаконным,  

с привлечением в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора - ООО «ДУ Гражданстрой» (далее -  третье лицо),  

Руководствуясь статьями 110, 123, 156, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Тверской  области,  

Р Е Ш И Л:

заявление Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и  транспорта администрации города Твери удовлетворить.  

Признать недействительным представление Контрольно-счетной палаты  города Твери о принятии мер по взысканию в соответствии с условиями  муниципального контракта от 09.10.2017 № 0136300021717000661 неустойки с  ООО «ДУ Гражданстрой» в сумме 415,2 тыс. руб. за нарушение установленного  пунктом 3.1 муниципального контракта срока выполнения работ и 115 тыс. руб.  за нарушение установленного пунктом 4.3.30 муниципального контракта срока  письменного уведомления заказчика о привлечении подрядчиком субподрядных  организаций.  

Обеспечительные меры, принятые определением суда от 28.11.2019,  отменить.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый  арбитражный апелляционный суд (г. Вологда) в месячный срок со дня его  принятия.  

Судья И.В. Карсакова