Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-25055/2019

г. Хабаровск

06 марта 2020 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 02 марта 2020 г.

Арбитражный суд Хабаровского края

в составе судьи Трещевой В.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Карьерстрой ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680504, Хабаровский край, Хабаровский район, рабочий 

<

...> д 4)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Дальрегионразвитие» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680030, 

<

...>)

о взыскании 6 540 295 руб. 70 коп. 

при участии в судебном заседании:

от истца – представитель по доверенности б/н от 01.01.2019 ФИО2, 

от ответчика – представитель по доверенности б/н от 01.01.2019 П.,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Карьерстрой ДВ» (далее – истец, ООО «Карьерстрой ДВ») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Дальрегионразвитие»  (далее–ответчик, ООО «Дальрегионразвитие») о взыскании 6 540 295 руб. 70 коп., составляющих долг за выполненные работы по договору подряда от 24.07.2018.

В судебном заседании представитель истца иск поддержал.

Представитель ответчика в порядке статьи 49 АПК РФ заявил о признании иска в полном объеме.

В ходе судебного разбирательства суд, рассмотрев материалы дела и выслушав представителей сторон, установил следующие обстоятельства. 

Из материалов дела следует, что 24.06.2018г. между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда (далее – договор), в соответствии с пунктом 1.1. которого заказчик на основании и во исполнение решения Арбитражного суда Хабаровского края от 14.11.2011 по делу № А73-7405/2011, постановления о возбуждении исполнительного производства № 4971/17/27001-ИП от 13.01.2017, вынесенного ОСП по Центральному району г. Хабаровска, определения Арбитражного суда Хабаровского края от 01.11.2017 по делу № А73-7405/11, постановления о замене стороны исполнительного производства № 4971/17/27001-ИП от 20.12.2017, письма ОСП по Центральному району г. Хабаровска от 28.03.2018 № 489218 поручает, а подрядчик обязуется выполнить работы по приведению здания по ул. Комсомольской, 83-б, в г. Хабаровске, лит. А, Б, общей площадью 573,7 кв.м. в состояние, существующее до проведения работ по реконструкции согласно свидетельству о государственной регистрации  права 27 АА 075396 (далее – строительный объект).

Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и составляет 12 8912 056 руб. 96 коп. согласно прилагаемой сметы (пункт 2.1. договора).

В соответствии с пунктом 3.1. договора работы по настоящему договору подрядчик должен завершить до 31.03.2019.

Работы признаются выполненными после подписания заказчиком акта приемки выполненных работ формы КС-2 и справки КС-3 (пункт8.2. договора).

Заказчик обязан оплатить подрядчику работы по цене, указанной в пункте 2.1. настоящего договора , 50% до начала выполнения работ, а остальные 50% после приемки выполненных работ (пункт 4.1. договора).

Предоставленными  в материалы дела актами о приемке выполненных работ формы КС-2, а так же справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанными сторонами без замечаний, подтверждается выполнение истцом работ по договору, и их приемку ответчиком на общую сумму 6 540 295 руб. 70 коп., в том числе по акту КС-2 № 1 от 31.12.2018 на сумму 2 926 016 руб. 19 коп. и по акту КС-2 № 2 от 25.02.2019 на сумму 3 614 279 руб. 51 коп.

В связи с отсутствием 50% предварительной оплаты по договору, истец приостановил выполнение работ  на объекте до момента оплаты образовавшейся задолженности.

01.11.2019 истец направил в адрес ответчика досудебную претензию.

В ответ на претензию ответчик сообщил о невозможности ее удовлетворения в связи с отсутствием денежных средств для оплаты выполненных работ.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Учитывая представленные доказательства, суд признал  иск подлежащим  удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этом случае суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Таким образом, в случае признания иска ответчиком и принятия судом этого признания в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иск подлежит удовлетворению без рассмотрения дела по существу и оценки имеющихся в деле доказательств.

Судом установлено, что ответчик в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иск признал в полном объеме и просил суд иск удовлетворить. В материалах дела находится письменное заявление о признании иска. Полномочия лица, подписавшего заявление, судом проверены.

Суд принимает признание иска, поскольку данное признание не противоречит закону и не нарушает прав иных лиц.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании основного долга в размере 6 540 295 руб. 70 коп. подлежит удовлетворению.

В связи с тем, что требования истца удовлетворяются полностью, судебные расходы в виде уплаченной истцом госпошлины по платежному поручению № 869 от 20.12.2019 в сумме 55 701 руб. 00 коп. на основании  части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возмещению с ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дальрегионразвитие» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Карьерстрой ДВ»  основной долг в размере 6 540 295 руб. 70 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дальрегионразвитие» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Карьерстрой ДВ» судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в сумме 55 701 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья                                                                                         В.Н. Трещева